最新道路綠化施工合同5篇精選-資料下載頁
2025-04-12 23:21本頁面
【正文】 人自行修復(fù)。 按照本合同要求，做好施工現(xiàn)場的地下管線和鄰近建筑物。構(gòu)筑物的保護工作。 投標(biāo)單位中標(biāo)后在日常的養(yǎng)護中應(yīng)根據(jù)綠化植物生長情況按照相關(guān)規(guī)定把握澆水時間。 因承包人不履行上述義務(wù)，造成工期延誤的.，工期不予順延。由此造成發(fā)包人經(jīng)濟損失的，承包人承擔(dān)賠償責(zé)任。 十、施工組織設(shè)計和工期 進度計劃：承包人應(yīng)在合同約定的日期，將施工組織方案和進度計劃提交發(fā)包人。發(fā)包人按約定的時間予以批準(zhǔn)或提出修改意見，承包人必須按批準(zhǔn)的進度計劃組織施工，接受發(fā)包人對施工進度的檢查，施工質(zhì)量的監(jiān)督。工程實際進度與進度計劃不符時，承包人應(yīng)采取相應(yīng)的措施，擬采取的措施須報發(fā)包人批準(zhǔn)后執(zhí)行。 工期的延誤、暫停 延期開工：承包人應(yīng)按合同條款約定的開工日期開始施工，承包人不能按時開工，應(yīng)在合同條款約定的開工日期5天之前，向發(fā)包人提出延期開工的申請，并說明理由。發(fā)包人應(yīng)在接到申請的____日內(nèi)予以書面答復(fù)，逾期不予答復(fù)的，視同默認(rèn)。發(fā)包人同意延期開工的，工期順延，否則工期不予順延。 工期延誤：對以下造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)發(fā)包人代表確認(rèn)，工期相應(yīng)順延。 ①設(shè)計變更、工程量發(fā)生變化。 ②一周內(nèi)，非承包人原因停水、停電或造成停工累計超過8小時。 ③不可抗力。 ④合同中約定或發(fā)包人同意給予順延的其它情況。 承包人須在發(fā)生以上情況后5天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出向發(fā)包人代表提交報告，發(fā)包人代表在收到報告后5天內(nèi)予以確認(rèn)、答復(fù)，逾期不予答復(fù)，承包人即可視為延期要求已確認(rèn)。 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包人承擔(dān)違約責(zé)任。 十一、質(zhì)量與驗收 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格 隱蔽工程驗收：承包人在工程施工過程中，發(fā)生隱蔽工程時，應(yīng)及時報告發(fā)包人代表進行現(xiàn)場確認(rèn)，并提交隱蔽工程報告和處理措施，措施經(jīng)發(fā)包人代表確認(rèn)后，進行隱蔽工程施工，隱蔽工程施工結(jié)束后須報告發(fā)包人代表驗收，驗收合格，發(fā)包人代表在驗收記錄上簽字后，方可繼續(xù)施工。驗收不合格，承包人不得繼續(xù)施工。 十二、工程變更處理 工程量清單數(shù)量發(fā)生變更，按變更的工程數(shù)量與其綜合單價的乘積作為變更部分結(jié)算價。對承包人超出設(shè)計圖紙范圍和因自身原因造成返工的工程量，發(fā)包人不予確認(rèn)。 十三、爭議解決方式 合同履行過程中發(fā)生的任何爭議糾紛，當(dāng)事雙方應(yīng)通過友好協(xié)商方式解決，如協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。 十四、違約責(zé)任 雙方不按合同約定履行自己的各項義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。 在管護期間，如發(fā)生人為破壞花草樹木，發(fā)包人負(fù)有對其進行教育的義務(wù)，并協(xié)助承包人對破壞者進行經(jīng)濟處罰。 發(fā)現(xiàn)承包人不能按合同工期竣工以及有嚴(yán)重的施工質(zhì)量問題或達不到其承諾的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)包人有權(quán)扣罰履約保證金7萬元和不予支付全部工程尾款的經(jīng)濟處罰。 除雙方協(xié)議將合同終止或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后，仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。 十五、工程量清單 十六、其他約定條款 本合同自雙方簽字蓋章后生效。 承包人不得將本工程轉(zhuǎn)包或分包，否則發(fā)包人有權(quán)終止合同。 合同的生效與終止：本合同條款自合同簽訂生效之日起生效，至養(yǎng)護期滿后，本合同即告終止。 合同份數(shù)：共8份，正本2份，甲乙雙方各持1份，副本6份，發(fā)包人5份，承包人1份。 承包人投標(biāo)書與發(fā)包人招標(biāo)文件相抵觸的，以合同為準(zhǔn)。 其它未盡事宜，雙方協(xié)商，達成補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。 甲方：_________乙方：_________ 法定代表人：_________法定代表人：_________ ________年____月____日________年____月____日 相關(guān)推薦文章: 20XX年道路綠化施工合同精選5篇 建筑施工合同通用范本最新 建筑施工合同范文 工程施工合同補充協(xié)議格式范本精選5篇 20XX年建設(shè)工程施工合同最新6篇 20XX年建設(shè)工程施工合同最新4篇 20 / 20
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1