最新解除商品房買賣合同訴訟費(fèi)解除商品房買賣合同協(xié)議(4篇)(編輯修改稿)
2025-08-12 06:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 協(xié)議篇二解除合同通知書致：三河成功房地產(chǎn)開*有限公司：陳永和(法定代表人)先生：您好!我與貴公司作為雙方當(dāng)事人x年x月xx日簽訂了《商品房買賣合同》，該合同第八條“交付期限”約定貴公司(作為房屋出賣人)應(yīng)當(dāng)在20__年9月30日前向我交付合同項(xiàng)下的房屋(號(hào)房)，但截至20__年xx月xx日，貴公司仍未向我交付該房屋，貴公司的行為已構(gòu)成違約，本人作為合同一方當(dāng)事人(房屋買受人)現(xiàn)依據(jù)該合同第九條“出賣人逾期交房的違約責(zé)任”之約定依法行使解除權(quán)，解除與貴公司簽訂的《商品房買賣合同》。合同解除后依合同之約定貴公司應(yīng)向我支付相應(yīng)的違約金并賠償其他損失。同時(shí)，我亦保留采取法律措施等途徑維護(hù)自己合法權(quán)益之權(quán)利。特此告知。買受人:_____年___月___日解除商品房買賣合同訴訟費(fèi) 解除商品房買賣合同協(xié)議篇三原告：___________________，性別：_________________，民族：_________________，________________年______月______日出生，現(xiàn)住址：___________________，聯(lián)系電話：_____________被告：___________________法定代表人：___________________注冊(cè)地址：_____________實(shí)際經(jīng)營地：_____________聯(lián)系電話：_________________案由：________________商品房預(yù)售合同糾紛訴訟請(qǐng)求：________________一、解除原、被告于________________年______月______日簽訂的《_______________市商品房預(yù)售合同》。二、被告返還原告已付購房款人民幣_(tái)_______________元(辦理分期的寫首付金額，全款的寫全款金額)。三、被告支付原告違約金________________元(總房款_____5%)。四、被告自________________年______月______起至實(shí)際給付日止按照人民銀行同期利率支付原告已付購房款利息，(首付_____%247。365天)【貸款業(yè)主適用】。五、訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。六、貸款業(yè)主
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1