【正文】 號____樓___室。屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。正文：房屋裝飾裝修工程施工合同房屋裝飾裝修工程施工合同1編號：_________________四川省家庭裝飾裝修工程施工合同發(fā)包方（甲方）：_________________承包方（乙方）：_________________四川省工商行政管理局監(jiān)制四川省建設委員會編制二0一三年使用說明此合同文本適用于本市行政區(qū)域內的家庭裝飾裝修工程；工程承包方（乙方）應持有工商部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照和承擔家庭裝修裝飾工程的資質和資格證書；甲乙雙方簽訂此合同的，應一式兩份，雙方各執(zhí)一份。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任，甲方負責和賠償。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關核準登記并經(jīng)市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業(yè)法人。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償。2)附件同樣具有裝修用工合同法律效力。2．2 約定標準： 。雙方應簽訂提前竣工協(xié)議，且甲方應在3日內批準乙方修訂的進度計劃及新技術措施，并為趕工提供必要的條件。（4）雙方約定的其他增減或調整。7．各方派駐本工程項目的代表7．1 甲方派駐本工程項目的代表為：王盡業(yè)（建發(fā)集團股份有限公司房地產公司工程副總經(jīng)理；謝全生（業(yè)主方銀川供電局）,職稱：共同項目負責人__7．2 本工程項目甲方委托寧夏恒安監(jiān)理公司依法對工程施工實施監(jiān)理。當工期進度過半(年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%。甲方(業(yè)主)：(簽章)乙方：(簽章)電話：電話：簽約日期：擴展資料：裝飾裝修工程施工合同裝飾裝修工程施工合同1發(fā)包人（甲方）：_______承包人（乙方）：_______依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協(xié)議：第一部分工程概況第1條、工程地點：________________第2條、工程內容及做法（1）餐廳背景、酒柜、吊頂制作；（2）客廳電視背景、裝飾柜、吊頂制作；（3）過道吊頂、過道背景制作；（4）儲藏柜、側臥衣柜、主臥衣柜、書房書柜、書房寫字臺、側衛(wèi)臺盆柜制作；（5）主臥觀景臺制作；（6）套內所有窗套、門套的制作；（7）衛(wèi)生間、廚房、南北陽臺瓷磚的沾帖；（8）室內門、門鎖等的安裝；（9）室內水、電、燈等強弱電的布控、安裝；（10）室內龍骨、地板的鋪設與安裝；（11）室內墻面、家具、窗門套涂料、油漆粉刷（含墻面底漆）；（12）其他相關業(yè)務。第七部分材料的提供。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附表4：家庭居室裝飾裝修工程保修單）。第37條、未辦理驗收手續(xù)、承包人提前使用工程材料的，發(fā)包人有權要求暫停工程、補辦驗收手續(xù)。承包人應按時開工、停工，并不在施工現(xiàn)場從事與工程無關的活動。第二條工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。、設備，承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。依法向人民法院提起訴訟。：______________________________。 發(fā)生以下情況的，工期順延，乙方不承擔責任：(1)甲方未能按合同約定提供開工條件的?！跤杉追接陂_工____日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。 預付款為工程總價的____%，支付時間為________________。《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。 提供施工場地，并清除影響施工的障礙物及承擔乙方在不騰空場地條件下施工的相應措施費用。甲方應提供搶救搶險的必要條件，協(xié)助處理事故。 因特殊原因部分工程暫時不能竣工的，雙方可簽訂甩項竣工協(xié)議處理。本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決。2．3 其它約定標準（在“是”或“否”對應的“□”中打“√”或填寫其它標準）：（1）GB/T18883－20xx《室內空氣質量標準》□是□否執(zhí)行；（2）_________。3．6 合理監(jiān)控工程款，向甲方保證工程款的安全；在乙方順利履行職責時，按約定及時向乙方出示同意撥款證明材料；工程款有結余時，及時同意甲方取走工程結余款。4．4 遵守物業(yè)管理的各項規(guī)章制度，并負責協(xié)調乙方施工人員與鄰里之間的關系。承包方式：__________________（包工包料、清包工、部分承包）。在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》（見附件四《工程項目變更單》）后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承便墻，加大樓（地）面荷裁，由甲方向物業(yè)管理部門提出申請，經(jīng)所在地建設行政主管部門批準后，方能施工。第三條 關于工程質量及驗收的約定：本工程執(zhí)行《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準，質量評定驗收標準。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關核準登記，并持有市建委頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》的企業(yè)。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采用保護措施。丙方保證其所組織的檢測實驗室檢測收費不高于市場平均價。1．7 工程款：本合同工程造價為人民幣_________元，金額大寫：_________（見附件6：《廣東省室內裝飾裝修工程施工合同工程報價單》）。(5)法院要求停止施工。 竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后達到竣工驗收標準的，竣工日期為修改后提請甲方驗收的日期。 遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音、環(huán)境保護和安全生產等管理規(guī)定。 乙方代表認為甲方代表的指令不合理時，有權在收到甲方代表指令后24小時內向甲方代表提出修改指令的書面報告，如甲方代表堅持執(zhí)行原指令的決定，乙方代表應予執(zhí)行，但由于指令錯誤而發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔。，雙方應對材料、設備進行共同驗收。：(1)甲方確認的工程量增減。 提前竣工協(xié)議應包含以下內容：(1)提前的時間。(停工)：甲方要求乙方暫停施工的，應在24小時內向乙方提出處理意見，乙方應妥善保護已完工工程。二、按照《招標投標法》采用招投標方式確定承包人的，合同應依照中標文件要求執(zhí)行，但中標書內容、工程圖紙、招投標合同條款、技術規(guī)范和承諾書，有與《民法典》相悖之處的，應以《民法典》規(guī)定為準。，每延誤一天向對方支付違約金__________元。_______________________________________________________________。，保證居室內上、下水管道的暢通。承包人包工、部分包料，發(fā)包人提供部分材料。第45條、施工期間，承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產生影響。發(fā)包人接到資料后15日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字。第28條、工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（見附表3：家庭居室裝飾裝修工程驗收單）。第四部分發(fā)包人義務第8條、開工前_______天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。甲方供應的材料設備經(jīng)驗收合格后，應移交給乙方管理、使用。采用的計價方式為：附件清單范圍內固定總價包干方式。（8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。1．工程概況1．1 工程名稱：_1．2 工程地點：1．3 工程內容：___墻面隔斷、衛(wèi)生間拆除、吊頂、墻地磚、防水、水電路敷設、木作產品、拆改項目等_______。六、其他具體規(guī)定1)因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。：________(包工包料、清包工、部分承包)。乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。總價款：￥_____元，大寫(人民幣)：_______其中：材料費：__________，人工費：_________管理費：_________，設計費：__________垃圾清運費：_____，稅金(%)：_____其他費用：__________經(jīng)雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽房屋裝飾裝修工程施工合同4甲方：乙方：經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方?jīng)Q定將香格里拉大酒店裝修工程委托乙方施工，現(xiàn)就有關裝修事項簽訂本裝修裝修用工合同，具體條款如下：一、工程名稱：香格里拉大酒店承包方式半包。第三條關于工期期限天，開工日期年____月____日，竣工日期年月日。3．6 工期順延3．6．1 發(fā)生以下情況的，工期相應順延，乙方不承擔責任：（1）甲方未能按合同約定提供開工條件的。4．設計4．1 設計圖紙及技術文件的提供方式：由乙方于開工__3_日前提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件送甲方審批，甲方應于__3_日內審批完畢并交還乙方。5．4．2．2 乙方未經(jīng)甲方同意超出設計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的`工程量不予計量。撤換后代表或監(jiān)理工程師的權責不變。增減項目的價款，當場結清。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。第23條、發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。第十一部分工程款支付方式第32條、雙方約定按以下方式支付工程款：（1）合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：支付次數(shù)工程進度支付金額備注第一次工人進場后第1周內20xx年。第十三部分合同爭議的解決方式第41條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由有關部門調解；協(xié)商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。第49條、本合同簽訂后工程不得轉包。、電源。，合同工期相應順延。發(fā)包人接到資料后_______日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發(fā)包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。下午______點_______分至______點______分。、北京或專業(yè)標準：《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》(GB5032520__)：______________________________。(6)甲方未按時支付工程款的。 由于設計變更造成乙方材料積壓，由甲方負責處理并承擔相應損失。工程進度款的撥付應包括洽商款項(如設計變更、工程量增加等)。 有權根據(jù)工程需要撤換派駐施工場地的代表和監(jiān)理工程師，但應提前7日書面通知乙方。 在原有建筑物中進行裝飾裝修工程，要保證建筑結構的安全，并不得有下列行為：(1)隨意改動房屋主體和承重結構。 已竣工工程在未正式交付甲方之前，應負責工程成品保護工作。、工程進度款、竣工結算款的，每延誤一日應向乙方支付遲延部分工程款___‰的違約金。副本份，甲方份，乙方份。3．2 根據(jù)甲方的需要，組織材料供應商為甲方配售建筑裝飾材料，同時組織具備資質的檢測實驗室對以上材料進行免費驗收，確保達到相關國家標準的要求。因丙方原因造成工程延期的，責任由丙方承擔。（5）強令承包人違章作業(yè)施工的其它行為。第二條 材料供應的約定：甲方提供的材料：甲方負責采購供應的材料、設備，應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，甲、乙方應辦理交接手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。工程保修期壹年。甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后，甲乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。4．7 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。每次提款需由甲丙雙方出具書面認可，甲方或丙方無權單方面提取款項。材料驗收單位為_________，具體可參見《廣東省室內裝飾裝修工程材料委托驗收合同》（合同編號：_________）。1．2 工程裝飾裝修面積：_________。，乙方對工程質量不合格的部位應進行徹底返工修理，對室內空氣質量不達標的應進行全面綜合治理，由于以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。：具備隱蔽條件的工程部位，乙方應在自檢合格后48小時內以書面形式通知甲方代表(監(jiān)理工程師)驗收，驗收合格并經(jīng)甲方代表(監(jiān)理工程師)在檢驗紀錄上簽字后，乙方才可進行隱蔽和繼續(xù)施工。(3)增加樓、地面荷載。 有權監(jiān)督乙方履行各項合同義務。經(jīng)乙方書面同意并明確延期付款日期后，甲方可延期付款。 設計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續(xù)，乙方應變更施工進度計劃，送甲方批準，同時調整工程價款。(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。：____年____月____日。第十二條違約責任、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給雙方造成損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包