【正文】 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應(yīng)當注意為施工提供各種便利條件。七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設(shè)備費等一切費用。柱梁無凸凹無蜂窩，如出現(xiàn)柱梁空洞大，由乙方負責返工?，F(xiàn)經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商，達成如下承攬施工協(xié)議供雙方共同遵守：一、工程包工不包料。甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：__________________年____月____日 _________年____月____日施工承攬合同范本6發(fā)包人：承攬人：根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內(nèi)容：一、承包項目：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程項目 ，工程價格 ，其中單價內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應(yīng)工作內(nèi)容( )等。十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況，甲方有權(quán)責令停工整頓。若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時，甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經(jīng)濟損失。甲方應(yīng)當為乙方提供機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。五、因故障造成機械無法正常運行，乙方應(yīng)及時進行維修。第二條 施工機械及工程款計算與支付一、機械設(shè)備： 序號_____、機械名稱 、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。一、工作內(nèi)容房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容，并滿足規(guī)范和甲方要求。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。（提）日期計算，雙方協(xié)商。上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內(nèi)容的文件，應(yīng)以最新簽署的為準。三、質(zhì)量標準工程質(zhì)量符合________________________________標準。在工程施工完成后支付_________元。乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量和工期進度。合同在履行過程中發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可向________市________區(qū)人民法院訴訟解決。辦好施工許可證。定作、指示或者選任均無過失。（二）乙方責任乙方須嚴格按照甲方提供圖紙，結(jié)合現(xiàn)行施工規(guī)范，嚴格施工、安裝，確保質(zhì)量合格。：，應(yīng)遵守甲方公司的內(nèi)部企業(yè)管理制度，因此次施工涉及高空作業(yè)，施工人員必須穿戴好一切必要的勞保用品，杜絕任何安全事故的`發(fā)生。計劃竣工日期：_年__月__日。已標價工程量清單或預(yù)算書。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。四、其它本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責任期工作完成，乙方對內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。施工特種作業(yè)人員，應(yīng)當符合國家法規(guī)，持證上崗。若乙方因機械設(shè)備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè)，甲方可按排其他機械進場施工。因乙方機械設(shè)備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權(quán)單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟損失。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔。十、乙方對安全生產(chǎn)負有直接責任，發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應(yīng)理好自己的工人，不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經(jīng)濟責任，由乙方負責，甲方不承擔任何責任。八、付款方式：根據(jù)所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。提前提出合理、合規(guī)范的材料用料計劃交甲方購買，對甲方購買回使用的材料進行驗收、簽收。甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：__________________年____月____日 _________年____月____日施工承攬合同范本7甲方：乙方：經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。2. 當事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的39。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。八、質(zhì)保期乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責維修。2. 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。甲方： 乙方：簽字 簽字電話： 電話：甲方駐工地代表：電話：_____年___月____日施工承攬合同范本8委托單位（甲方）承攬單位（乙方）為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%。三、工程質(zhì)量及驗收標準按雙方確認的書面文件，無書面文件的按國家標準執(zhí)行。如因設(shè)計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。第八條 合同的生效及其他本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。乙方應(yīng)當提供技術(shù)保障，承擔機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務(wù)。因以下情況而導致的經(jīng)濟損失及全部責任均由乙方承擔：屬于乙方使用不當或者現(xiàn)場安全措施不當所發(fā)生的事故。三、工程款計算方式說明甲方在乙方當次臺班完工后，由甲方指定的現(xiàn)場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》。質(zhì)量缺陷責任期為兩年。十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。、圖紙等。，確保工程質(zhì)量和安全，不進行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內(nèi)承擔相應(yīng)的工程維修責任。材料和工程設(shè)備暫估價金額：_____人民幣。：________________________________。在質(zhì)保期間發(fā)生質(zhì)量問題的，乙方無償修復(fù)，否則甲方有權(quán)扣除乙方質(zhì)保金。發(fā)包方：________________(蓋章)簽約日期：________年________月________日承包方：________________(蓋章)簽約日期：________年________月________日建筑施工工程的承攬合同2甲方：________________乙方：________________按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定，本著公平、公正、誠實守信原則，結(jié)合本工程的實際情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致，達成如下條款：一、工程名稱：________________二、工程地點：________________三、承包范圍：包清工（包模板的鐵絲、鐵釘、鋼筋的扎絲、墊塊）不包括外保溫、面磚、外墻涂料、防水。按協(xié)議負責按期撥款。第十條其它約定：本合同為繼續(xù)性合同，適用于承包方按照發(fā)包方的要求完成安裝任務(wù)；不適用于承包方按照發(fā)包方客戶的要求完成安裝任務(wù)。甲方負責開挖基礎(chǔ)。群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項目一覽表》。通用合同條款。十三、合同份數(shù)本合同一式