最新裝修施工合同范本-0(更新版)
【正文】 ，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關(guān)材料。 1。其中：材料費(fèi)：_________，人工費(fèi)：_________，管理費(fèi)：_________，設(shè)計(jì)費(fèi)：_________，垃圾清運(yùn)費(fèi)：_________，稅金：_________，其他費(fèi)用：_________。乙方發(fā)生糾紛，雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會(huì)仲裁或法院判決執(zhí)行。由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。施工中甲方提前增改項(xiàng)目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項(xiàng)目對(duì)施工所造成的損失和誤工費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，工期順延。開(kāi)工后，甲方按工程進(jìn)度至完工，分期支付乙方工程總額預(yù)付款，余額在工程驗(yàn)收合格一次性付清?！ ?5。2施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙交給承包人保管。1由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決 12。2未辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)?！ 〉谌危耗暝氯?油漆工進(jìn)場(chǎng)時(shí))，支付金額(合同總價(jià)的25%)：________________元。辦理移交手續(xù)并填寫工程保修單?！ ?。2由承包人提供的工程主體材料(電線、水管、板材、油漆)，承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)后通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。 4。5施工期間發(fā)包人仍需部分施工該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作。清理出室內(nèi)物品，以便不影響施工。 1?！ ?。3工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式。1發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份?！ ?。負(fù)責(zé)自備材料按工程進(jìn)度進(jìn)場(chǎng)。4保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)?！ ?1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更 (2)不可抗力的自然原因(如氣候等)。4因承包人責(zé)任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期不順延。 9。2工程安裝前，承包人應(yīng)向發(fā)包人提供工程決算書。 11。 (1)提交_________________仲裁委員會(huì)仲裁。3施工期間，承包人每天的工作時(shí)間為：上午______點(diǎn)______分至______點(diǎn)______分下午______點(diǎn)______分至______點(diǎn)______分 第十四條其他約定事項(xiàng)：__________________________________________________________。4本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份?！ “?、工程施工 1?！ ?。 4。1工程地點(diǎn)：_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號(hào)_________樓_________室?！ ?。(見(jiàn)附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙)?！ 〖追剑骸 ∫曳剑骸 ∪掌冢鹤钚卵b修施工合同范本
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1