江蘇省無(wú)錫市家庭居室裝飾裝修工程施工合同(更新版)
【正文】 目確認(rèn)表。
第四條發(fā)包人義務(wù)
4．1開工前_______天，為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。
8．4因承包人責(zé)任不能按期開工或無(wú)故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費(fèi)用由承包人承擔(dān)，工期不順延。發(fā)包人接到資料后____日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單（見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單）并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時(shí)向承包人結(jié)清工程尾款。
第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____________種方式解決：
（一）提交______________________________仲裁委員會(huì)仲裁；
（二）依法向人民法院提起訴訟。
合同附件：
附表11：家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表（一）
附表12：家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表（二）
附表13：家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表（三）
附表2：家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表
附表3：家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單
附表4：發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表
附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表
附表6：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙
附表7；家庭居室裝飾裝修工程變更單
附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單
附表9：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單
附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單
發(fā)包人（簽字）：承包人（蓋章）：
法定代表人：
委托代理人：
________年____月____日________年____月____日
鑒證意見：
鑒證機(jī)關(guān)（章）
經(jīng)辦人：
________年____月____日
第 10 頁(yè) 共 10 頁(yè)
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1