【正文】 招標(biāo)工程的合同價款依據(jù)審定的工程預(yù) （ 概 ）算書由發(fā) 、 承包人在合同中約定 。 來自 . 中國最大的資料庫下載 工程量清單法的計量與支付 建筑工程價款結(jié)算暫行辦法 施工合同糾紛適用法律的解釋 工程量清單計價施工合同價款確定與調(diào)整 167。 建筑工程價款結(jié)算暫行辦法 （ 一 ） 招標(biāo)工程的合同價款應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時間內(nèi) ，依據(jù)招標(biāo)文件 、 中標(biāo)人的投標(biāo)文件 ， 由發(fā)包人與承包人訂立書面合同約定 。 雙方在合同中約定綜合單價包含的風(fēng)險范圍和風(fēng)險費(fèi)用的計算方法 ， 在約定的風(fēng)險范圍內(nèi)綜合單價不再調(diào)整 。 （ 4） 、 發(fā)包人更改經(jīng)審定批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計（ 修正錯誤除外 ） 造成費(fèi)用增加 。 結(jié)束 工程量清單法計量與支付 返回 工程竣工價款的結(jié)算與支付方式 、 數(shù)額及時限； 工程質(zhì)量保證 （ 保修 ） 金的數(shù)額 、 預(yù)扣方式及時限； 安全措施和意外傷害保險費(fèi)用； 工期及工期提前或延后的獎懲辦法； 與履行合同 、 支付價款相關(guān)的擔(dān)保事項 。 結(jié)束 工程量清單法計量與支付 返回 （ 二 ） 工程預(yù)付款應(yīng)符合下列規(guī)定 包工包料工程的預(yù)付款按合同約定撥付 ， 原則上預(yù)付比例 不低于 合同金額的 10％ ， 不高于 合同金額的 30％ ， 對重大工程項目 ， 按年度工程計劃逐年預(yù)付 。 來自 . 中國最大的資料庫下載 建筑工程價款結(jié)算暫行辦法 施工合同糾紛適用法律的解釋 工程量清單計價施工合同價款確定與調(diào)整 167。 結(jié)束 工程量清單法計量與支付 返回 工程結(jié)算數(shù)據(jù)表 問題：１ 、 本例的工程 預(yù)付款 是多少 ？ ２ 、 工程預(yù)付款從幾月開始 起扣 ？ ３ 、 1~6月以及其他各月工程師代表 簽證的工程款 是多少 ？ 應(yīng)簽發(fā)付款憑證金額是多少 ？ 月份 1~6 7 8 9 10 11 12 計劃完成建安工程量 900 200 200 200 190 190 120 實際完成建安工程量 900 180 220 205 195 180 120 業(yè)主直供材料設(shè)備價值 90 35 24 10 20 10 5 來自 . 中國最大的資料庫下載 建筑工程價款結(jié)算暫行辦法 施工合同糾紛適用法律的解釋 工程量清單計價施工合同價款確定與調(diào)整 167。 167。 例如： ， 是建筑層還是結(jié)構(gòu)層 ，是基礎(chǔ)作完還是回填土結(jié)束 ？ 來自 . 中國最大的資料庫下載 建筑工程價款結(jié)算暫行辦法 施工合同糾紛適用法律的解釋 工程量清單計價施工合同價款確定與調(diào)整 167。 來自 . 中國最大的資料庫下載 建筑工程價款結(jié)算暫行辦法 施工合同糾紛適用法律的解釋 工程量清單計價施工合同價款確定與調(diào)整 167。 施工完成后 ， 乙方將擴(kuò)大范圍內(nèi)的施工工程量向造價工程師提出計量付款的要求 ， 但遭到拒絕 。 167。 結(jié)束 工程量清單法計量與支付 返回 （ 四 ） 變更合同價款的調(diào)整與支付 承包人應(yīng)當(dāng)在合同規(guī)定的調(diào)整情況發(fā)生后 14天內(nèi) ， 將調(diào)整原因 、 金額以書面形式通知發(fā)包人 ，發(fā)包人確認(rèn)調(diào)整金額后將其作為追加合同價款 ， 與工程進(jìn)度款同期支付 。 （ 3） 、 合同中沒有適用或類似于變更工程的價格 ，由承包人或發(fā)包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格 ， 經(jīng)對方確認(rèn)后執(zhí)行 。 確認(rèn)增 （ 減 ） 的工程變更價款作為追加 （ 減 ） 合同價款與工程進(jìn)度款同期支付 。 結(jié)束 工程量清單法計量與支付 返回 已竣工未驗收且未實際投入使用的工程以及停工 、 停建工程的質(zhì)量爭議 ， 應(yīng)當(dāng)就有爭議部分的竣工結(jié)算暫緩辦理 ， 雙方可就有爭議的工程委托有資質(zhì)的檢測鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測 ， 根據(jù)檢測結(jié)果確定解決方案 ， 或按工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的處理決定執(zhí)行 ，其余部分的竣工結(jié)算依照約定辦理； （ 三 ） 當(dāng)事人對工程造價發(fā)生合同糾紛時 ， 可通過下列辦法解決： 雙方協(xié)商確定 按合同條款約定的辦法提請調(diào)解 。 167。 167。 單項工程竣工結(jié)算或建設(shè)項目竣工總結(jié)算經(jīng)發(fā) 、 承包人簽字蓋章后有效 。 167。 結(jié)束 工程量清單法計量與支付 返回 （ 五 ） 工程竣工結(jié)算價款結(jié)算 發(fā)包人收到竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料后 ，在合同約定或本辦法規(guī)定的期限內(nèi) ， 對結(jié)算報告及資料沒有提出意見 ， 則視同認(rèn)可 。 如未達(dá)成延期支付協(xié)議 ， 承包人可以與發(fā)包人協(xié)商將該工程折價 ， 或申請人民法院將該工程依法拍賣 ， 承包人就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償 。 167。 結(jié)束 工程量清單法計量與支付 返回 四 、 承包人非法轉(zhuǎn)包 、 違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效 。 167。 167。 來自 . 中國最大的資料庫下載 建筑工程價款結(jié)算暫行辦法 施工合同糾紛適用法律的解釋 工程量清單計價施工合同價款確定與調(diào)整 167。 十六 、 當(dāng)事人對建設(shè)工程的計價標(biāo)準(zhǔn)或者計價方法有約定的 ， 按照約定結(jié)算工程價款 。 當(dāng)事人對付款時間沒有約定或者約定不明的 ， 下列時間視為應(yīng)付款時間： （ 一 ） 建設(shè)工程已實際交付的 ， 為交付之日； （ 二 ） 建設(shè)工程沒有交付的 ， 為提交竣工結(jié)算文件之日； （ 三 ） 建設(shè)工程未交付 ， 工程價款也未結(jié)算的 ，為當(dāng)事人起訴之日 。 二十一 、 當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過備案的中標(biāo)合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的 ， 應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價款的依據(jù) 。 來自 . 中國最大的資料庫下載 建筑工程價款結(jié)算暫行辦法 施工合同糾紛適用法律的解釋 工程量清單計價施工合同價款確定與調(diào)整 167。 來自 . 中國最大的資料庫下載 建筑工程價款結(jié)算暫行辦法 施工合同糾紛適用法律的解釋 工程量清單計價施工合同價款確定與調(diào)整 167。 來自 . 中國最大的資料庫下載 建筑工程價款結(jié)算暫行辦法 施工合同糾紛適用法律的解釋 工程量清單計價施工合同價款確定與調(diào)整 167。 結(jié)束 工程量清單法計量與支付 返回 承包人應(yīng)當(dāng)在合同規(guī)定的調(diào)整情況發(fā)生后 14天內(nèi) ， 將調(diào)整原因 、 金額以書面形式通知發(fā)包人 ，發(fā)包人確認(rèn)調(diào)整金額后將其作為追加合同價款 ，與工程進(jìn)度款同期支付 。 變更合同價款按下列方法進(jìn)行： 來自 . 中國最大的資料庫下載 建筑工程價款結(jié)算暫行辦法 施工合同糾紛適用法律的解釋 工程量清單計價施工合同價款確定與調(diào)整 167。 167。 167。 向有關(guān)仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或向人民法院起訴 。 167。 重大工程變更涉及工程變更報告和確認(rèn)的時限由發(fā)承包雙方協(xié)商確定 。 （ 1） 、 合同中已有適用于變更工程的價格 ， 按合同已有的價格變更合同價款 。 167。 發(fā)包人收到承包人報告后 14天內(nèi)未核實完工程量 ， 從第 15天起 ， 承包人報告的工程量即視為被確認(rèn) ， 作為工程價款支付的依據(jù) ， 雙方合同另有約定的 ， 按合同執(zhí)行 。 發(fā)包人接到報告后 14天內(nèi)核實已完工程量 ， 并在核實前 1天通知承包人 ， 承包人應(yīng)提供條件并派人參加核實 。 實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的 ， 人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人 。 結(jié)束 工程量清單法計量與支付 返回 二十二 、 當(dāng)事人約定按照固定價結(jié)算工程價款 ， 一方當(dāng)事人請求對建設(shè)工程造價進(jìn)行鑒定的 ， 不予支持 。 結(jié)束 工程量清單法計量與支付 返回 十九 、 當(dāng)事人對工程質(zhì)量有爭議的 ， 按照施工過程中形成的簽證等書面文件確認(rèn) 。 167。 來自 . 中國最大的資料庫下載 建筑工程價款結(jié)算暫行辦法 施工合同糾紛適用法律的解釋 工程量清單計價施工合同價款確定與調(diào)整 167。 來自 . 中國最大的資料庫下載 建筑工程價款結(jié)算暫行辦法 施工合同糾紛適用法律的解釋 工程量清單計價施工合同價款確定與調(diào)整 167。 167。 當(dāng)事人對墊資沒有約定的 ， 按照工程欠款處理 。 因建設(shè)工程不合格造成的損失 ， 發(fā)包人有過錯的 ， 也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任 。 167。 來自 . 中國最大的資料庫下載 建筑工程價款結(jié)算暫行辦法 施工合同糾紛適用法律的解釋 工程量清單計價施工合同價款確定與調(diào)整 167。 質(zhì)保期內(nèi)如有返修 ， 發(fā)生費(fèi)用應(yīng)在質(zhì)量保證 （ 保修 ） 金內(nèi)扣除 。 167。 167。 167。 167。 結(jié)束 工程量清單法計量與支付 返回 三 、 工程價款結(jié)算爭議處理 （ 一 ） 工程造價咨詢機(jī)構(gòu)接受發(fā)包人或承包人委托 ， 編審工程竣工結(jié)算 ， 應(yīng)按合同約定和實際履行事項認(rèn)