【正文】 第 2 頁 共 11 頁 園林 景觀 綠化工程施工合同協(xié)議條款 發(fā)包人（全稱）： XXXXXX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 承包人（全稱）： XXXXXX景觀設(shè)計工程有限公司 依照《中華人民共和國合同法》和中華人民共和國建設(shè)部、國家工商行政管理總局共同發(fā)布的《建設(shè)工程施工合同》（ GF— 99— 0201） 及其他有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本園林綠化工程施工項目經(jīng)協(xié)商訂立本合同： 一、工程概況 第 1條 工程概況 工程名稱： XXXXXX園林景觀綠化工程 工程地點： XXXXXX 第 2條 工程承包范圍 承包范圍： （一）景觀土建工程；（二）景觀地面鋪裝工程；（三）景觀墻立面裝 飾工程；（四）景觀水電、綠化、小品雕塑工程。 第 5條 圖紙 發(fā)包人提供圖紙日期及套數(shù)： 進場當日，貳套經(jīng)雙方確認施工的圖紙 承包人未經(jīng)發(fā)包人同意， 不得將本工程圖紙轉(zhuǎn)讓給第三人。 (5) 由發(fā)包人辦理的施工所需證件、批件的名稱和完成時間： 工程批準開工 3日內(nèi)。 (4) 需承包人辦理的有關(guān)施工場地交通環(huán)衛(wèi)和施工噪音管理等手續(xù)： 由發(fā)包人協(xié)助辦理和協(xié)調(diào)有關(guān)現(xiàn)場場地交通 組織 ，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用。 ： 無。發(fā)包人在收到報告后 7日內(nèi)予以確認答復(fù)，逾期不予答復(fù)，承包人即可視為延期要求已被確認。 第 16條 隱蔽工程的中間 驗收 第 6 頁 共 11 頁 ： 按照國家規(guī)定。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。 結(jié)算編制方式： 一、 園林綠化部分執(zhí)行《 2021版貴州省園林綠化及仿古建筑工程計價定額》 。 發(fā)包人核實已完工程量報告的時間： 接承包方 提交 報告后 2日內(nèi) ，發(fā)包人逾期未核實工程量的，承包人報告中開列的工程量將視為被確認并作為工程價款支付的依據(jù)。 第 25條 確定變更價款 承包人應(yīng)在收到變更通知或簽署變更協(xié)議后 5日內(nèi)提出變更工程量及價款報告資料。 第 27條 竣工結(jié)算 雙方辦理工程驗收手續(xù)后，雙方進行工程結(jié)算。 (3) 噴泉、噴灌工程： 壹年。 因承包人原因延期竣工的，應(yīng)交付的違約金額和計算方法： 因承包人原因致使工程達不到質(zhì)量要求的，應(yīng)承擔的違約責任： 發(fā)包人不按時支付工程款的違約責任： 其他： 第 33條 爭 議解決方式 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第 一 種方式解決：（只能選擇一種） (1) 依法向 XXXXX 人民法院起訴； (2) 提交 仲裁委員會仲裁。 承包人將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人，發(fā)包人有權(quán)解除合同。 本合同在雙方完成了相互約定的工作內(nèi)容后即告終止。 合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理條款的效力。 第 37條 合同解除 雙方協(xié)商一致，可以解除合同。 雙方約定的 綠化 養(yǎng)護期間水、電費用的承擔： 保養(yǎng)期間按照市場水價，由承包人承擔。 ：雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及有關(guān)規(guī)定，約定本工程的質(zhì)量保修期如下 (1) 土建工程： 壹年。保修期正式開始。如果承包人對原設(shè)計提出變更要求，經(jīng)發(fā)包人批準后方可實施，并簽署 書面變更協(xié)議。合同價款的調(diào)整方式： 由承包人提出并上報新增工程施工內(nèi)容的單價，發(fā)包人審批后，承包人才能進行實施，按照實際完成量據(jù)實結(jié)算，同時調(diào)整合同價款。 七、合同價款與支付 第 19條 合同價款 。除此之外影響