【正文】 　　由此可見，二者的區(qū)別關(guān)鍵在于：在承攬合同中，定作人注重的是對生產(chǎn)過程的控制和監(jiān)督；如果一個合同規(guī)定了定作人對生產(chǎn)過程的必要的控制權(quán)，而且這些控制權(quán)顯然屬于該合同的重要部分，則該合同應(yīng)屬于承攬合同，反之則屬于買賣合同?！　∫虼?，實務(wù)中最重要的是審查該合同有無意在強調(diào)標(biāo)的物的接受人對生產(chǎn)進行控制的內(nèi)容。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。）　　第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收?！　〉谑龡l 定作方的違約責(zé)任：　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失?！　〉谑臈l 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失?！?1 —?！　×?、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。２．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。３．當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。２．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨?！　≠I賣合同中當(dāng)事人可以約定自合同成立起標(biāo)的物意外滅失的風(fēng)險，可由買受人承擔(dān)，也可以由出賣人承擔(dān)。這說明司法機關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過程，審查的重點也是加工過程中雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的行使和履行?！　∫?、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。向人民法院起訴?！　∷?、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任?！　《?、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。　　3?！　〉谖鍡l 價款或酬金　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。　　第一條 加工成品　　第二條 加工成品質(zhì)量要求　　第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量　　1?！　∥澹曳饺鐭o故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失?！　∪?，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失?！　〉诰艞l運輸辦法及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔(dān)?！　〉谖鍡l工程價款：按核定價格單計算款元?！　《?，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做?！　〖追綉?yīng)及時驗收并按照合同支付相應(yīng)款項?！　∮〖Q一：_________，規(guī)格：__________，數(shù)量：_________，色數(shù)：_________，單價：_________，總價：_________；　　印件名稱二：_________，規(guī)格：__________，數(shù)量：_________，色數(shù)：_________，單價：_________，總價：_________；　　印件名稱三：_________，規(guī)格：__________，數(shù)量：_________，色數(shù)：_________，單價：_________，總價：_________；　　印件名稱四：_________，規(guī)格：__________，數(shù)量：_________，色數(shù)：_________，單價：_________，總價：_________；　　總金額合計：人民幣______________元整（小寫________元?！　。曳浇拥酵ㄖ?4小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進行裝運，要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)?！　《⒑贤瑑r格及結(jié)算方式：　　。協(xié)商不成的。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn)，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責(zé)退換或補足。　　，適用國際通行的慣例?！　〉谄邨l運輸與保險　　乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責(zé)。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責(zé)外，還得向乙方索取停工待料的損失。　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。承攬加工合同模板9篇承攬加工合同 篇1　　定作方：_______________（簡稱甲方）　　營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________　　承攬方：_______________（簡稱乙方）　　營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________　　根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：　　品名或項目　　規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額：仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分　　一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________　　二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________　　三、履行的期限、地點和方式：_________________________　　四、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________　　五、結(jié)算方式：_________________________　　六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任?！　∈?、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。　　?！　〉谑龡l其他　　、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%.　　，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收?！　〉谑l違約責(zé)任：　　第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。刷中灰面添一道、中灰底漆一道?！　。骸　∥?、包裝及運輸：　　?！　?，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正?！　〖追剑?乙方：　　委托代理人： 委托代理人： 聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：　　開戶行： 開戶行：　　賬號： 賬號：承攬加工合同 篇5　　甲方：（定作方）_________________制品廠　　乙方：（承攬方）________________有限公司　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就紙箱印刷事宜達成如下協(xié)議：　　第一條：甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務(wù)共四項。　　乙方在完成甲方項目設(shè)計后，經(jīng)甲方認可，投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程?！　〉谝粭l加工成品　　第二條加工成品質(zhì)量要求：　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。因此造成的損失，由乙方賠償?！　〉诎藯l包裝要求及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔(dān)。　　二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償?！　∷?，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金?！　〖追剑嚎h木具廠（蓋章）　　代表人：（簽名）　　地址：　　電話：　　開戶銀行：縣支行營業(yè)所