【正文】 供相關(guān)施工圖紙四套，并進行技術(shù)交底。（注：付款期限不超過每個月的5號，逾期造成人員不穩(wěn)定或其它損失由甲方承擔?！　∪槟z漆：元每平方米（含基層膩子及人工）?！　∪⒓追截熑危骸　∞k理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖?！　∫曳浇桓兜墓ぷ鞒晒环蠂业馁|(zhì)量要求應當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任；　　驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任；　　甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內(nèi)組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。　　因現(xiàn)場停水、停電、運輸進場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任?！　∈┕ぶ幸蛞曳截熑卧斐傻娜松?、設(shè)備事故，乙方負全部責任。質(zhì)保金在壹年后無工程質(zhì)量問題時，于 年 月 日付清?！　〉谑畻l雙方違約責任　　乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金?！　『贤男衅陂g，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。　　第二百五十四條 承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成?！　〉诙傥迨藯l 定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。　　第二百六十二條 承攬人交付的工作成果不符合質(zhì)量要求的，定作人可以要求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任?！　〉诙倭藯l 定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失。　　第二百六十六條 承攬人應當按照定作人的要求保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術(shù)資料?！　〉诙倭粭l 承攬人完成工作的，應當向定作人交付工作成果，并提交必要的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。　　第二百五十七條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應當及時通知定作人?！　〕袛埲藢⑵涑袛埖闹饕ぷ鹘挥傻谌送瓿傻模瑧斁驮摰谌送瓿傻墓ぷ鞒晒蚨ㄗ魅素撠??！　、?、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴?！　∫曳匠兄Z對本單位安裝的GRC裝飾件工程，進行終身維護?！　∫曳桨惭b完成，驗收報告簽字之日起15日內(nèi)，再撥付工程總價45%。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質(zhì)單、合格證等?！　〉谒臈l工程期限與保障責任　　本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天。本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力?！　≡煨褪喟屙敿案魯啾仨氋N填縫帶?！　《?、付款方式：　　乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款?！　∑?、簽證　　發(fā)包人： 承包人：　　簽 章： 簽 章：　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：　　日 期： 日 期：承攬合同 篇6　　甲方：__________（以下簡稱甲方）　　乙方：__________（以下簡稱乙方）　　甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：　　一、工程概況：　　甲方將（地點）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。　　四、付款方式：　　乙方機械材料進場一周內(nèi)，甲方代付15%材料款，約人民幣 45萬（以借條為準），待工程結(jié)算時從總價中扣除。 　　垂直運輸：現(xiàn)場配備QTZ60型塔吊壹臺，人貨電梯貳臺，施工用五芯電纜500m，總配電箱一臺，二級配電箱二臺，三級配電箱十臺承包單價 ?！　‰p方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁?！　×⒐こ炭罡犊罘绞饺缦拢骸　「犊顣r間　　付款百分比　　金額　　七、違約責任：　　由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元。保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。　　施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件?！　?項目委托給乙方施工?！　。篲_________________________________ 。　　。剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清?！　〖追剑? 乙方：　　法定代表人： 代理人：承攬合同 篇3　　甲方：　　乙方：　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。守約方有權(quán)要求對方賠償損失并有權(quán)解除本協(xié)議。　?、?為奔馳、寶馬車輛維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓工作。 五、合作盈虧及分配方式：公司合作項目的資金往來設(shè)置雙方共同確認的資金帳戶（含轉(zhuǎn)帳帳戶及現(xiàn)金帳戶），合作項目經(jīng)營收入扣除成本（場租分攤項目、工資、稅金及日常經(jīng)營管理費用）后盈虧按甲方 %、乙方 %共同享有和承擔?！　《?、合作時間及地址： 年 月 日至 年 月 日。　　4．3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行?！　〉谝粭l 廣告承攬要求　　1．1 項目： 1．2 制作地點：　　1．3 顏色、規(guī)格或材料： 按委托方確定的設(shè)計稿制作，以委托方簽字稿　　為準；　　1．4 起訖時間、日期：　　第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費 2．1 廣告制作與安裝費　　乙方按甲方要求進行加工制作?！　〉诹鶙l 附則?！　‰p方約定：　?、?雙方實物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產(chǎn)。