【正文】 應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失.　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失.　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金.　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款.　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.　　第十四條xx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失.　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴.　　本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份.　　定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）　　代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）　　地址：地址：　　電話：電話：　　開戶銀行：開戶銀行：　　帳號(hào)：帳號(hào)：　　 年 月 日 承攬的合同10　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________　　定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。)　　第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：　　1．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。定作方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。　　未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。　　超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。　　定作方：_________承攬方：_________　　代表人：_________代表人：_________　　地址：_________地址：_________　　電話：_________電話：_________　　開戶銀行：_________開戶銀行：_________　　帳號(hào)：_________帳號(hào)：_________　　_________年____月____日_________年____月____日承攬的合同11　　委托方：　　承擔(dān)方：　　簽訂地點(diǎn)：　　簽訂時(shí)間：年月日　　依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費(fèi)的 支付違約金?？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲___________________　　第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：________________________________　　第八條結(jié)算方法及期限：_______________________________________　　第九條定作人在________年________月________日前交定金________________元?！　〕袛埡贤臉?biāo)的物具有特定性。　　承攬合同具有多種多樣的具體形式。　　三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)?！　〉谑粭l 結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款?！　∥?、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金?！　〉谑臈l 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。加工承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。從合同當(dāng)事人的角度來解釋也就是說，只有在定作人有控制生產(chǎn)人生產(chǎn)過程、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對(duì)自己的生產(chǎn)過程進(jìn)行必要控制時(shí)，雙方才稱得上達(dá)成了“加工承攬”的合意。　　在買賣合同中，雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對(duì)象都是一定的物；在承攬合同中，雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對(duì)象主要是一定的行為。這些約定不一定全部具備，但是必須能顯示出定作人對(duì)生產(chǎn)過程的必要控制，如果沒有體現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過程的控制，應(yīng)認(rèn)定為買賣合同?！　∫虼?，實(shí)務(wù)中最重要的是審查該合同有無意在強(qiáng)調(diào)標(biāo)的物的接受人對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行控制的內(nèi)容。　　由此可見，二者的區(qū)別關(guān)鍵在于：在承攬合同中，定作人注重的是對(duì)生產(chǎn)過程的控制和監(jiān)督；如果一個(gè)合同規(guī)定了定作人對(duì)生產(chǎn)過程的必要的控制權(quán)，而且這些控制權(quán)顯然屬于該合同的重要部分，則該合同應(yīng)屬于承攬合同，反之則屬于買賣合同。首先，從實(shí)體法即《合同法》的規(guī)定來看，雖然二者具有相似性，但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別：比如合同法規(guī)定定作人對(duì)承攬人的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)，定作人有單方改變定作方案的權(quán)利，有單方要求承攬人停止加工行為的權(quán)利，承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品等?！　”竞贤皇轿宸荩滓译p方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失?！　∪?、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。　　第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方。　　第一條 加工成品　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐　　│品名│ 規(guī)格│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤　　│玻璃柜臺(tái)│1304090 │ 件 │ 120 │ │　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤　　│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│　　││ │ │ │帶抽屜│　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤　　│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│18010095 │ 件 │ 20 │ │　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤　　│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤　　│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤　　│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘　　第二條 加工成品質(zhì)量要求：　　一、材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。承攬人一般必須以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力等完成工作并對(duì)工作成果的完成承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。按照承攬合同所要完成的工作成果可以是體力勞動(dòng)成果，也可以是腦力勞動(dòng)成果?！　∥蟹剑?承攬方：　　單位名稱： 單位名稱：　　地 址： 地 址：　　郵 編： 郵 編：　　法定代表人： 法定代表人：　　委托代理人： 委托代理人：　　電 話： 電 話：　　開 戶 銀 行： 開 戶 銀 行：　　帳 號(hào)： 帳 號(hào)：　　稅 號(hào)： 稅 號(hào)：承攬的合同12　　合同編號(hào)：_____________　　定作人：________________________　　承攬人：________________________　　簽訂地點(diǎn)：______________________　　簽訂時(shí)間：________年____月____日　　第一條承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬及支付期限　　項(xiàng)目名稱及內(nèi)容　　計(jì)量單位　　數(shù)量　　工作量　　報(bào)酬　　交付期限　　單價(jià)　　金額　　合計(jì)人民幣金額：　　　　第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：_____________________________　　第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：____________　　第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：___________________________　　第五條承攬人使用的材料由________________人提供。超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的 償付違約金。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。　　超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)?！　?shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任?！　〗桓抖ㄗ魑锘蛲瓿晒ぷ鞯臄?shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償?！　〉诎藯l包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________________________________　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________________________________　　第十條結(jié)算方式及期限：_________________________________________　　第十一條其他：　　1．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金?！　?．定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件?！　。ㄈ┍竞贤皇絻煞?，甲、乙雙方各執(zhí)一份?！　≡谖唇?jīng)第三方監(jiān)理確認(rèn)情況下，甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費(fèi)用?！　〉谖鍡l 關(guān)于工程價(jià)款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：　　1. 工程款付款方式：　　布管驗(yàn)收合格后支付工錢的50%，水電完工后支付30%，整