鋼結(jié)構(gòu)加工合同匯編8篇(存儲版)
【正文】 年月日至年月日。合同總價款為，以實際決算為準(zhǔn)。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運，要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。 ，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。 ，雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。否則由此引起的工期延誤以順延。運費由甲方負(fù)責(zé)，裝車由乙方負(fù)責(zé)。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道?！ “?、合同糾紛處理方式 甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴?！ 〖追截?fù)責(zé)運輸，運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。單價約元(大寫：)。 雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費用。 日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構(gòu)件供完。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。 如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題?！ ∩媳硭兄敖痤~”的“合計”項為暫定總價。 委托方： 承包方： 承辦人： 承辦人： 電話： 電話： 傳真： 傳真： 日期：鋼結(jié)構(gòu)加工合同6 委托方： (以下簡稱甲方) 加工方： (以下簡稱乙方) 依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致并訂立本合同，共同遵守?！ ?)由于甲方的原因影響生產(chǎn)(加工)進(jìn)度時?！ 。侯A(yù)付材料款70%計xx元(大寫：xx元整)?！ 。追截?fù)責(zé)運輸，運輸費用由甲方承擔(dān)?！ 。簒x ?！ ∫?、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期 二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法及地點： 三、原材料來源及互利方法： 四、交(收)貨方法、地點及運雜費負(fù)擔(dān)： 五、貨款結(jié)算時間及方法：八、其他： 六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負(fù)擔(dān)： 七、經(jīng)濟(jì)責(zé)任： 九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機(jī)關(guān)查實證明，可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任?！ 〖追饺绗F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決?！ ∥?、包裝及運輸： 乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運?！ 《?、 合同價款及結(jié)算方式： 合同總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實際決算為準(zhǔn)）?！ ∑摺⒓庸て谙蓿骸 “?、結(jié)算方式：工程預(yù)付款為xx元整(小寫xx元)，作為定金用于開工費用，余款xx元整(小寫xx元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清?！ 〖追剑篲___________ 乙方：____________ 日期：____________年_______月_______日鋼結(jié)構(gòu)加工合同2 甲方： 乙方： 甲方將鋼結(jié)構(gòu)工程委托乙方加工制作為保質(zhì)按期順利完成，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下條款以便雙方信守。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。 第六條 確定變更合同價款及工期 (1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價款?！ ?2) 參加項目的竣工驗收?！ 〗ㄖ娣e：________________________?！ №椖績?nèi)容：________________________。 第四條 承攬方義務(wù) (1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延?！ 〉谑畻l 合同價款支付方式 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款： 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元?！ ?3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。 六、雙方責(zé)任：乙方按甲方提供各種數(shù)據(jù)及部件加工生產(chǎn)不包括運輸及其它有關(guān)事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費?！ ?） 主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________； 2）次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________；噸位：___________；單價約___________； 3）其他：以上單價主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道?！ 〗回洉r間：_______年___月___日開始提貨。否則由此引起的工期延誤以順延?！ 〖追剑ㄉw章）： 委托代理人： 聯(lián)系方式：
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1