【正文】 五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。在質保期內，出現(xiàn)質量問題，乙方負責免費維修。114樘/㎡金額（大寫）： （不含稅）注：防火門：、內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色 ；門板為平板；按實際發(fā)生數(shù)量結算。如單方面解除合同，應向對方賠償對方損失。）六、付款方式__________________合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________％。不能答復的技術問題乙方有權停止施工。本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。第六條 驗收標準和方法、圖紙和樣品作為驗收標準。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。第一條 加工成品：┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘第二條 加工成品質量要求:________________________________________________第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量：1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。：加工用鋅塊由甲方供應。八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。五、爭議解決方式因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時，雙方應友好協(xié)商解決。付款時間：地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款。房屋建成后一年內，甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的，乙方必須進行免費維修。工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。定作方：____________________（蓋章）代表人：____________________（蓋章）地址：________________________________電話：________________________________開戶銀行：____________________________帳號：______________________________承攬方：__________________________（蓋章）代表人：__________________________（蓋章）地址：_________________________電話：_________________________開戶銀行：_____________________帳號：______________________________年_______月______日訂承攬加工合同范本5甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。五，超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數(shù)量承擔責任。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質量：___________________________________________________________________________________（1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。甲方沒有支付合同金額的能力時。（2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。鑄件58噸1822天。（D）鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。第十一條附則①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。第七條結算方式、期限及安裝費用①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的預付款。使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。驗收不合格產品，乙方必須負責無條件返修。三、乙方為甲方加工的雕花產品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。稅額不足一元的按一 1‰ 立合同人； 貨物運輸合同 包括民用航空、鐵路運輸、海上運輸、內河 運輸、公路運輸和聯(lián)運合同 按運輸費用萬分之五貼花 ‰ 立合同人 單據作為合同使用的，按合同貼花；7 倉儲保管合同 包括倉儲、保管合同 按倉儲保管費用千分之一貼花 1‰ 立合同人 倉單或棧單作為合同使用的，按合同貼花；8 借款合同 銀行及其他金融組織和借款人（不包括銀行同業(yè)拆借）所簽訂的借款合同 按借款金額萬分之零點五貼花 ‰ 立合同人 單據作為合同使用的，按合同貼花； 9 財產保險合同 包括財產、責任、保證、信用等保險合同 按投保金額萬分之零點三貼花 ‰ 立合同人 單據作為合同使用的，按合同貼花； 技術合同 包括技術開發(fā)、轉讓、咨詢、服務等合同 按所載金額萬分之三貼花 ‰ 立合同人； 產權轉移書據 包括財產所有權和版權、商標專用權、專 利權、專有技術使用權等轉移書據 按所載金額萬分之五貼花 ‰ 立據人； 營業(yè)帳簿 生產經營用帳冊 記載資金的帳簿，按固定資產原值與自有流動資金總額萬分之五貼花。稅額不足一元的，按一元貼花，納稅義務人為立合同人。印花稅票可以委托單位或個人代售，并由稅務機關付給5%的手續(xù)費，支付來源從實征印花稅款中提取。適用定額稅率的是權利許可證照和營業(yè)賬簿稅目中的其他賬簿，單位稅額均為每件伍元。二、印花稅的征稅對象現(xiàn)行印花稅只對印花稅條例列舉的憑證征稅具體有五類：經濟合同，產權轉移書據，營業(yè)賬簿，權利、許可證照和經財政部確定征稅的其他憑證。印花稅是對經濟活動和經濟交往中書立、領受的應稅經濟憑證所征收的一種稅。？印花稅納稅申報工作均由納稅單位的財務部門負責，并指定專人負責各項應稅憑證的管理、印花稅的貼花完稅工作、按規(guī)定填報印花稅納稅申報表。（2）產權轉移書據。營業(yè)帳本的印花稅是(1)記載資金帳本的實收資本與資本公積之和的萬分之五。個人意見根據《財稅[2013]106號》應稅服務范圍注釋對應納增值稅的部分現(xiàn)代服務業(yè)明細的規(guī)定來看，監(jiān)理服務沒有明確屬于應稅服務注釋所明確的部分現(xiàn)代服務業(yè)的范圍中。印花稅稅目稅率表:稅目：加工承攬合同范 圍：包括加工、定作、修繕、修理、印刷、廣告、測繪、測試等合同 稅 率：按加工或承攬收入萬分之五貼花納稅義務人：立合同人（2）、《河南省印花稅核定征收管理辦法》（豫地稅發(fā)[2005]43號）第四條 地方稅務機關依照印花稅征收范圍，對符合第二條規(guī)定范圍（核定征收）的納稅人，按以下規(guī)定比例核定計稅依據，依率征收印花稅：（二）加工承攬業(yè)務，按實際加工承攬收入70%的比例核定計稅依據，依照“加工承攬合同”稅目征收印花稅；個人意見針對上述五個事項的情況及目前稅收政策的規(guī)定，我個人認為: 從印花稅的稅目稅率表列舉的項目看，業(yè)務一、業(yè)務二、業(yè)務三、業(yè)務四均沒有對應的稅目，因此，不需要繳納印花稅。篇二：關于一些特殊合同印花稅和營改增范圍事項的稅務討論關于一些特殊合同印花稅和營改增范圍事項的稅務討論特殊合同如何繳納印花稅及是否屬于營改增范圍等問題，我個人經過認真分析，就有關納稅義務意見如下：一、印花稅事項基本情況下列業(yè)務如何繳納印花稅：業(yè)務一、公司全額繳納保證金開銀行承兌匯票，簽訂有合同。業(yè)務二、有限電視費合同。業(yè)務五即設備清洗簽訂的合同印花稅適用加工承攬合同稅目中的修理，范 圍：包括加工、定作、修繕、修理、印刷、廣告、測繪、測試等合同。2014年1月7日，12366地稅答復，省國稅和省地稅溝通后共識：監(jiān)理業(yè)屬于營改增范圍中部分現(xiàn)代服務業(yè)中的“鑒證咨詢”項目。(2)其他帳本5元/一、概念：在中華人民共和國境內書立、領受《中華人民共和國印花稅暫行條例》所列舉憑證的單位和個人，都是印花稅的納稅義務人，應當按照規(guī)定繳納印花稅。（3）營業(yè)賬簿。？印花稅納稅單位使用印花稅票貼花完稅的，使用繳款書繳納稅款完稅的，以及在書立應稅憑證時由監(jiān)督代售單位監(jiān)督貼花完稅的，其憑證完稅情況均應進行申報。1988年8月，國務院公布了《中華人民共和國印花稅暫行條例》，于同年10月1日起恢復征收。三、印花稅的計稅依據印花稅根據不同征稅項目，分別實行從價計征和從量計征兩種征收方式。具體請看《中華人民共和國印花稅暫行條例》中的印花稅稅目稅率表五、應納稅額的計算按比例稅率計算應納稅額的方法 應納稅額＝計稅金額適用稅率 按定額稅率計算應納稅額的方法 應納稅額＝憑證數(shù)量單位稅額 計算印花稅應納稅額應當注意的問題...六、納稅環(huán)節(jié)和納稅地點印花稅的納稅環(huán)節(jié)應當在書立或領受時貼花。九、印花稅的稅收優(yōu)惠第二篇：加工承攬合同印花稅稅率篇一：印花稅稅率表印花稅稅率表14 產權轉移書據轉讓金額 100% 萬分之五篇二：印花稅稅率 印花稅稅率印花稅稅率主要有購銷合同、加工承攬合同、建設工程勘察設計合同、建筑安裝工程承包合同、財產租賃合同、貨物運輸合同、倉儲保管合同、借款合同、財產保險合同、技術合同、產權轉移書據、營業(yè)帳簿、權利、許可證照十三項規(guī)定。貨物運輸合同包括民用航空運輸、鐵路運輸、海上運輸、內河運輸、公路運輸和聯(lián)運合同，按運輸費用萬分之五貼花，納稅義務人為立合同人，單據作為合同使用的，按合同貼花。其他帳簿按件貼花五元 ‰ 立帳簿人； 13 權利、許可證照 包括政府部門發(fā)給的房屋產權證、工商 營業(yè)執(zhí)照、商標注冊證、專利證、土地使用證 按件貼花五元領受人；14 股票交易按交易金額的萬分之一 ‰。十一、違約責任：由違約方負責；十二、解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預與管理）。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂，一經查明有此種行為，甲方有權終止合同并且向乙方索賠。九、解決合同糾紛方式：甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。②、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。向甲方提供鑄件的材料說明（A、機械性能；B、材質化驗）（3）甲方職責每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。（E）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。鑄件8噸以上的另商定。權力和義務的轉讓：乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。1爭議解決：當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙臺）人民法院管轄。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術