【正文】 0％幅度）違約金。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。（不可抗拒原因順延）二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。（所有加工產(chǎn)品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應）三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。五、加工產(chǎn)品（工程）總價人民幣____________________元整，大寫（________________________________元整）。乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價 _______________％。七、產(chǎn)品質量保修期玻璃_________________鋼材_________________鋁材_________________油漆_________________噴塑_________________八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關安全施工的規(guī)章制度，服從甲方安全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴格遵守安全操作規(guī)程，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質量要求完成施工任務。十二、本合同共＿＿＿頁，附件共＿＿＿＿頁，一式_____份，雙方各持份本合同雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清后自行失效。乙方為依法設立的法人單位（或其分支機構、個人獨資企業(yè)、個體工商戶），有同類、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗（或同類服務提供經(jīng)驗），熟悉定作物性質和特點并熟知與定作物相關的法律法規(guī)、規(guī)章及標準。第二條定作物定作物清單及價款定作物名稱：_____________________規(guī)格型號：_____________________計量單位：_____________________價款：_____________________價格組成及價格有效期：（1）合同單價已經(jīng)包括乙方依法應當承擔的全部材料費、制作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用（2）價格適用期間：本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定，價格適用期間屆滿后，如甲方繼續(xù)購買乙方定作物，則由雙方另行協(xié)商確定價格。付款提示：乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發(fā)票。支付方式：甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價款。第四條設計與質量標準設計由【甲/乙】方負責（必要時甲/乙方負責協(xié)助設計）：______（1）若由甲方負責設計，則甲方應于前向乙方交付定作物設計文件。樣品：樣品采用以下第種方式執(zhí)行。3）在正式制作前，乙方應當先行制作樣品，經(jīng)甲方樣品確認合格后再正式制作。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質量標準和使用要求。甲供原材料的耗用計量方法：______【對于貴重材料而言，這很重要】甲供原材料節(jié)余部分的返還：______【對于貴重材料而言，這很重要】第六條制作與包裝乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。特殊包裝要求：______。交貨地點：______（詳細地址：______）。如果定作物需要由乙方負責進行安裝，則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。遲延交貨達到七日的，甲方有權解除本合同，乙方應當按合同價款的______承擔違約金。第八條安裝（適用于乙方負責安裝的情況）安裝責任：______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝，因此產(chǎn)生的全部費用由甲/乙方承擔。因乙方原因造成工期延誤的，每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0、05______%的違約金。資源供應：______施工用水源、電源接點由甲方提供，水、電費用由甲承擔。甲方可以隨時檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護記錄。第九條保修保修期：______保修期為年，自驗收合格之日起計算。乙方應當在接到甲方通知后8小時內(nèi)到場維修完善，否則乙方應當承擔違約金貳佰______元，并且甲方可以自行或委托第三方維修，相關費用從保修金中扣除，不足部分可以甲方認為適當?shù)姆绞较蛞曳阶匪?。?）乙方累計3次未及時到場的，甲方有權扣留全部剩余保修金。（3）因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的，乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產(chǎn)權權益的，由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。乙方違約的，甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外，甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。（2）原則：______任何情況下不得調高合同價格在合同簽署后市場價格向下波動的，甲方有權按照相應市場價格指數(shù)，調整合同價格。前述費用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為，乙方提供證據(jù)（如錄音、錄像、書面證據(jù)等）充分有效的，甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額，并將乙方確定為長期合作伙伴。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。上述內(nèi)容可以派員送達，傳真，郵寄或特快專遞送達，電話通知的應及時補充書面文件。采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的，收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的，均視為雙方的正式通訊函件，受送達一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達。協(xié)商不成的，任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補充，均以書面補充合同的約定為準。第三條加工、制作與安裝、要求報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗 。第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務①、乙方對制作的報刊亭進行安裝；②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ ％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現(xiàn)問題，_____年內(nèi)免費進行保修，超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。④、剩余的合同標的額 5％（_____元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的`質量保證金，一次性撥付乙方。①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。甲方：乙方：簽約人：簽約人：簽約地點：簽約日期： 年 月加工承攬合同范本5定作方(甲方)：承攬方(乙方)：按照《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、項目概況項目名稱：項目地點：二、設備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價：元/m2 備注鋼質防火門 甲級乙級丙級合計：(樘)㎡元/㎡=元。門板為平板。五、技術質量要求：產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標準GB1295520xx。八、售后服務承諾該產(chǎn)品質保期自合同簽訂之日起計算，質保十二個月。十、爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。第九條 定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。第十八條 其他約定事項：定作人（章）：承攬人（章）：住所：住所：法定代表人：法定代表人：居民身份證號碼：居民身份證號碼：委托代理人：委托代理人：電話：電話：開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機關（章）賬號：賬號：經(jīng)辦人：郵政編碼：郵政編碼：監(jiān)制部門：印制單位：加工承攬合同范本7甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。乙方在施工過程中應合理、節(jié)約用料，嚴禁浪費。工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。下水道：......三、工程款結算及支付工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。本合同總價款25%的違約金。本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價 。四、質量要求及技術標準按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術指標按國家或行業(yè)標準。六、包裝要求及費用負擔乙方按其企業(yè)或行業(yè)標準提供包裝，費用由乙方承擔。若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。三、驗收方式：1）玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃，發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應以及時予以檢驗，若有異議應在三日內(nèi)以書面形式通知乙方，否則視為驗收產(chǎn)品合格。九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，由雙方簽字蓋章后生效。1 工程概況 工程名稱： 建設地點：1 合同內(nèi)容 本合同包含內(nèi)容：本工程實木門、實木防火門供應及售后服務、確保竣工驗收通過。 木門進場、安裝時間：以甲方書面通知為準。 乙方必須保證向甲方提供滿足上述質量要求的產(chǎn)品，且安裝后應為符合國家規(guī)范規(guī)定的成品門，否則按如下辦法處理：，否則執(zhí)行下條：，且乙方要承擔相應的處理費用。產(chǎn)品供應到聊城供電公司電力生產(chǎn)中心工程項目經(jīng)理部指定的工地現(xiàn)場并進行成品門的安裝等全部工序和成品保護直至竣工驗收合格。木門的檢驗試驗費用、進場后材料的復試費用、當?shù)叵纻浒敢约跋莉炇召M用。 進度款1：木門門套、防火門門套全部進場后7天內(nèi)支付合同總價的30%。(質保期為2年) 發(fā)票：每批付款前，乙方必須向甲方提供有效發(fā)票，否則甲方有權拒絕付款。 乙方責任： 根據(jù)雙方約定的標準，保質保量按期完成。 根據(jù)合同工期約定，對影響工期的因素以書面形式提前通知甲方，但必須給甲方充足的39。 。，應充分考慮現(xiàn)場場地狹小因素。，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視為偷竊，按照“偷一罰十”的原則進行處罰。 本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。 合同有效期：雙方蓋章簽字完成后生效，至甲方支付完全部合同價款后失效。第五條技術資料、圖紙?zhí)峁┘追教峁┓b款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。第九條服裝驗收驗收期間：_________。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。（3）未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。其余違約行為按《條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。七、雙方約定的其它條款：________________八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。十二、本協(xié)議簽訂日期：________年________月________日甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_______________年______月____日______年______月____日加工承攬合同范本14甲方：乙方：(以下簡稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)，雙方議定書柜制作、油漆的39。2525角鐵厚度：2cm。第七條：交貨時間：乙方必須保證在 年7月29日前全部交貨。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_______________年______月____日______年______月____日加工承攬合同范本15委托方：_____公司簽訂地點：受托方：簽訂時間：標的、數(shù)量、價款：驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1