承包工程合同意向書-全文預覽
【正文】 料費用】X(1中標下浮率)+簽證費用}X(1+稅率)。甲供材料現(xiàn)場保管費按實際材料總價的1%計取。 對甲控的材料，承包人應至少提前30天提請發(fā)包人進行，但承包人應負責質量把關，確保材料無質量問題，并經(jīng)發(fā)包人簽證認可價格后，方可采購?！ 〕袠宋募写_定“其他項目費用表”中招標人部分費用的材料和甲供材料外，其余材料均由承包人自行組織采購，凡由承包人采購的材料，承包人應按照設計和有關標準及招標文件要求采購，向發(fā)包人提供質量、出廠合格證及現(xiàn)場抽樣等證明材料，對材料質量負責。工程驗收合格后三個月內承包人報工程結算書給發(fā)包人，發(fā)包人在收到結算書后六個月內完成結算審核工作?！ ∈? 本合同一式肆份，雙方各持貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效?！ 【? 雙方約定，如因乙方欠付任何第三人債務，被起訴并導致甲方作為共同被告，或依法保全甲方對乙方的責權或因乙方的任何原因導致甲方接受人民法院或仲裁機構的協(xié)助執(zhí)行或財產(chǎn)保全通知的，除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協(xié)助執(zhí)行材料后10日內全額自行償還拖欠債務，并協(xié)調撤回起訴或撤銷保全或協(xié)議執(zhí)行義務，或在10日內按權利人起訴額度向甲方提供保證金，否則，將視同乙方資產(chǎn)及信譽惡化且將嚴重影響本合同的正常履行，甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責任。如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期，甲方有權責令乙方撤場，解除本協(xié)議并承擔因延期造成的一切法律責任。 7. 為了保證工程質量甲方有權制訂工程材料和對材料進行認價，乙方必須根據(jù)甲方要求及質量標準采購工程材料。 5. 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監(jiān)理的管理，甲方有權直令施工單位出場并終止合同，按乙方已完成的合同范圍內的實際工程量并執(zhí)行河北省2008定額基價進行結算(材料價格調整執(zhí)行第四條款第二條)，由乙方承擔全部違約責任?！ ?. 甲方委派工程師現(xiàn)場代表，負責協(xié)調各方關系并代表甲方對施工圖設計、工程質量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質量的確認等進行全面管理，履行合同約定的內容。工程材料、成品、半成品的試驗檢驗費由甲方承擔?！ ∑渲袖摬模禾其摗⒊袖?、首鋼本廠產(chǎn)品及河北鋼鐵集團 ，由乙方提前做好計劃并負責購買。凡屬于工程計劃(或變更)范疇的工作內容，必須按計劃(或變更)要求施工?！ ?，乙方應配合甲方的專業(yè)發(fā)包工作，服從甲方總的計劃安排，為專業(yè)承包人提供必需的施工條件。 甲乙雙方竣工計算，待甲方收到乙方結算書次日算起2個月審核完畢，結算中雙方如有爭議必須通過當?shù)卦靸r部門裁定?！ ∫曳绞盏焦こ炭钔瑫r提供正式收款發(fā)票?！ ∨浜蠈I(yè)分包工程項目的界限： ，土方回填在本合同內。 ，乙方向甲方指定的賬戶內打入保證金伍佰萬元人民幣。施工場地道路由乙方負責，公共道路由乙方負責?！ 渥? 此意向書一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽字蓋章生效，并具法律效應?！ ?，三個工作日內人員到場履行合同。 ，與廠內拆除辦進行交接。 ，甲方必須馬上安排乙方進駐現(xiàn)場辦公?！ ！ 【惩獬邪こ毯蛣趧蘸献魇俏覈髽I(yè) 走出去 參與國際經(jīng)濟技術合作的一種重要形式和途徑。 。 ，甲方必須通知乙方前來洽談正式合同?！ ?，提供施工人員資格證書?！ ?，積極配合甲方進場
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1