【正文】 ，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé)。在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠。工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩余 5% 為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為 6 個月。以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。3，墻紙粘貼：6。分項工程單價： 仿瓷：5。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。第二十三條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。第二十二條爭議的處理。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。第十九條保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。第十五條違約責(zé)任、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟(jì)損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。第十四條工期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：(1)工程量變化或設(shè)計變更。如更換人員，乙方應(yīng)及時書面通知甲方。，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、工程竣工驗收。第十一條甲方工作，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明_________份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護(hù)人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。，圖紙一式_________份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費(fèi)_________元由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價款內(nèi))。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)和賠償。，甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的_________%的保修基金。甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取。第六條工程款支付方式：(1)本合同簽訂后，開工前_________至_________日，甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單(見附表八：工程驗收單)。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。、設(shè)備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表、附表二：裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。第一條工程概況：_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。第十二條：合同生效，簽字后生效。第十一條：合同的變更和終止，雙方必需嚴(yán)格遵守。第九條：違約責(zé)任合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。施工中如需臨時使用公用部位，應(yīng)向鄰里打好招呼。第八條：其他事項1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。第六條：工程工期，每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。當(dāng)工期進(jìn)度過半(________年____月____日)，甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補(bǔ)償給甲方。施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。第三條：質(zhì)量要求、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。施工清運(yùn)費(fèi)__________元。：____________________________________________：________年____月____日：________年____月____日工程總天數(shù)：________天第二條：工程價款工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。房屋裝修合同協(xié)議書免費(fèi) 房屋裝修合同協(xié)議書簡單版篇五承接方(乙方)：工程項目：甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。所有線路必須按橫平豎直的方向分布，嚴(yán)禁蛛網(wǎng)式分布。三線制安裝必須用三種不同色標(biāo)。裝飾裝修合同協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。十三、合同附件施工項目清單。油漆材料必須和其他材料分開放置。十、施工機(jī)具乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)。乙方指定由為工地現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，為替補(bǔ)負(fù)責(zé)人。八、垃圾清運(yùn)垃圾袋裝化垃圾應(yīng)日日清垃圾應(yīng)由乙方清運(yùn)至物業(yè)指定的垃圾堆放場所九、勞動力管理開工前乙方應(yīng)向甲方提供所有施工人員的身份證復(fù)印件。3. 甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。第七條：工程驗收1. 工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。2. 由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。3. 甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的 1 %支付給乙方。甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。第五條：付款方式1. 合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付 100 %工程材料款和施工工費(fèi)的 50 %。3. 甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。4. 凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)。7 、其他費(fèi)用(注明內(nèi)容) ______________元。3 、設(shè)計費(fèi)__________元。3. 施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。合同附件為本合同的組成部分。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)和賠償；屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知____日內(nèi)組織驗收。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。本工程由________方設(shè)計施工方案。乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。支付10000元訂金，第二次付款時扣除（2）第二次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_________元（3）第三次施工過程中工期進(jìn)度過半支付工程總造價40%合計_________元（4）第四次竣工驗收當(dāng)天支付工程總造價10%合計_________元（5）工程保修期兩年。裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。七、違約責(zé)任由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進(jìn)行該項目的施工。四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定本工程執(zhí)行db08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db3130–1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》____市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。工程款付款方式按下列方式支付：（1）第一次，對預(yù)算設(shè)計認(rèn)可簽訂合同之日。房屋裝修合同協(xié)議書免費(fèi) 房屋裝修合同協(xié)議書簡單版篇一一、工程概況裝飾施工地點：住房結(jié)構(gòu)：房型房廳套，施工面積平方米。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。二、工程價款及結(jié)算的約定工程總價款：_________元，大寫（人民幣）________________詳見本合同裝修工程報價單。三、關(guān)于材料供應(yīng)的約定甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方提供的材料、設(shè)備系為偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。事后，若甲方要求復(fù)驗，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。五、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。九、合同的變更和解除合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。一、工程概況裝飾施工地點：住房結(jié)構(gòu)：房型房廳套，施工面積平方米。工程款付款方式按下列方式支付：（1）第一次，對預(yù)算設(shè)計認(rèn)可簽訂合同之日。本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。四、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定本工程執(zhí)行db08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db3130–1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》____市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進(jìn)行該項目的施工。若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。七、違約責(zé)任由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第一條：工程概況1. 工程地址：___________________________________2. 居室規(guī)格：房型______層(式) ______室______廳______廚______衛(wèi)，總計施工面積____________平方米。 2 、人工費(fèi)__________元。 6 、管理費(fèi) __________元。3. 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。第四條：材料供應(yīng)1. 乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。(注：施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。增減項目的價款，當(dāng)場結(jié)清。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲____日，以裝潢工程價款中人工費(fèi)的 1 %作為誤工費(fèi)支付給乙方 元。5. 施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住，視為驗收合格。六、工期從20__年月日起至20__年月日止，工期為天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費(fèi)50元/天七、材料搬運(yùn)甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施