【正文】 乙方應(yīng)加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。合同履行完畢后，本合同自動解除；合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同；合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。木制道具清水漆必須噴。嚴格按照甲方要求施工。工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的__%，剩余__%__為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為__個月。以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。分項工程單價：仿瓷：元每平方米（含材料及人工）。本合同自簽訂之日起生效。乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承擔違約金元。竣工一年后支付給乙方。房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行免費維修。二、質(zhì)量和工期要求工期從20xx年3月1日開始建設(shè)，到20xx年5月31日止，工期為92天。乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關(guān)。本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當即時向甲方交付，甲方應(yīng)當即時驗收該房屋。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應(yīng)當賠償損失。由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。工程項目：____________________________________。2本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進行補償。乙方責任1)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方。(注：施工工費包括人工費)。施工質(zhì)量由乙方負責。第三條：質(zhì)量要求工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。甲方(簽章)：乙方(簽章)：____年__月__日__年__月__日裝修房屋合同范本(二)委托方(甲方)：承接方(乙方)：甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝修。本合同及其附件內(nèi)，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。第六條乙方承諾在房屋裝修期間決不會在該房屋內(nèi)發(fā)生裝修公司工人自殺、嫖妓等有違社會道德、違法事件、不會發(fā)生惡性傷人等違法案件、以及發(fā)生其他使社會一般人居住在該房產(chǎn)生精神緊張、驚恐等不利益的不法事件，否則乙方構(gòu)成違約，須支付甲方違約金50000元整。在本合同第二期工程完工之時支付乙方工程總金額的25%。第四條甲乙雙方約定：裝修所需的一切材料由甲方及時提供，乙方負有協(xié)助甲方選取裝修所需材料的義務(wù)。第二期：本期工程在年月日之前完工。第二條甲方所要裝修的房屋的使用面積共_____平方米，共_室廳衛(wèi)。甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當賠償。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當及時通知甲方。六、違約責任，除順延工期外，甲方應(yīng)補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。房屋驗收后，若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件立即維修。乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關(guān)系，不存在雇傭關(guān)系。要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。房屋裝修竣工后，發(fā)生質(zhì)量問題，甲方可以要求乙方進行維修。若質(zhì)量不合格，質(zhì)保金將用于修繕。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。，雙方應(yīng)友好協(xié)商。、工作不負責等影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。，與甲方無關(guān)。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前5天通知甲方購買所需材料。：鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)；房型：二室二廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：㎡。本合同自簽訂之日起生效。超過雙方約定工期的，每超過一日扣工程款 元。平挑面積的防水工程，總價為 元。乙方應(yīng)當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。乙方應(yīng)加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。具體裝修工程為乙方承攬 的房屋 工程（含 面積的防水）。合同的格式和要求是什么樣的呢？下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪０?，希望能夠幫到你?裝修房屋承攬合同篇一甲方（定作人）：身份證號碼：住址：乙方（承攬人）： 身份證號碼： 住址：甲方擬裝修房屋一套，位置在 室，由乙方負責承攬部分裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。裝修承攬方式為乙方負責包工包料。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。工程款結(jié)算方式：以 面積計算，每平方米人民幣元。由于工程質(zhì)量達不到要求的，甲方有權(quán)解除本承攬合同，并拒絕支付工程款；造成損失的，由乙方向甲方賠償。本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。甲方簽字（手?。?乙方簽字（手?。?年月 日 年月 日裝修房屋承攬合同篇二甲方（業(yè)主):乙方（承攬方):依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的室內(nèi)裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下條款：：武威市涼州區(qū)聚銀新都小區(qū)3號樓2單元1503室。，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。，加強質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量。因乙方原因?qū)е潞贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔因其違約給甲方造成的一切損失。，雙方必須共同遵守。乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質(zhì)量合格后，甲方退還給乙方。（一）甲方的權(quán)利若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質(zhì)量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責任。（一）乙方的權(quán)利在驗收合格后，要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費用。乙方需要使用裝修裝飾材料，應(yīng)提前3天告知甲方。乙方在保管房屋鑰匙期間，應(yīng)隨時鎖好房門，對房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負有保管義務(wù)，若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀，乙方應(yīng)如實賠償。因本合同產(chǎn)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。工程建筑面積：________________________________。，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計費)，乙方才進場施工。，甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標準，甲方提供的材料，乙方應(yīng)當即時檢驗，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標準，應(yīng)當及時通知甲方，甲方應(yīng)即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應(yīng)順延。五、施工期限：工期為_______,從______年______月______日到______年______月______日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)的順延。七、其他約定：，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。，應(yīng)當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限。甲方：______乙方：______法定代表人：法定代表人：______地點：______地點：______電話：______電話：______裝修房屋承攬合同篇五裝修房屋合同范本(一)甲方(業(yè)主)：單位：職務(wù)：_______身份證號：_____家庭住址：_______郵編：_______電話：_______甲方(與上述甲方系夫妻關(guān)系)：單位：職務(wù)：_______身份證號：_______家庭住址：______郵編：______電話：_____乙方(裝修公司)：單位：負責人：身份證號：_______________單位住址：__