【正文】 質(zhì)量或設(shè)計(jì)要求等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。　　安全防范：乙方要認(rèn)真搞好安全防范措施管理，必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行項(xiàng)目部、業(yè)主單位、地方各級(jí)政府制定的各項(xiàng)安全規(guī)章制度及相關(guān)的法律、法規(guī)。隨時(shí)接受和配合項(xiàng)目部、業(yè)主單位及上級(jí)主管部門(mén)的各項(xiàng)安全檢查工作。做到上崗前的安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)及安全教育和安全交底工作，嚴(yán)禁使用未成年人，操作工人不得使用50周歲以上的人?！　∫曳奖仨氉袷貓?zhí)行甲方項(xiàng)目部制定的《質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》并以細(xì)則作為合同的附件?！　∪缫曳絼趧?dòng)力不足，達(dá)不到工期要求，甲方口頭或書(shū)面通知了還未增加人員，甲方有權(quán)另請(qǐng)人員協(xié)助施工，其產(chǎn)生的費(fèi)用在乙方總款中扣除?！　「犊罘绞剑好吭?5日計(jì)量，次月15日按計(jì)量的75%~80%支付乙方，余款在主體驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)付清。如乙方無(wú)專業(yè)機(jī)操人員，甲方將另行安排，其機(jī)操人員工資由乙方負(fù)責(zé)；　?。?）、本班組所需腳手架均由班組自己負(fù)責(zé)搭拆，并將拆除的腳手架材料堆放到項(xiàng)目部指定地點(diǎn)，所搭架體必須滿足安全需要，嚴(yán)禁搭設(shè)單排腳手架；　　以上工作內(nèi)容均需按照設(shè)計(jì)圖紙及現(xiàn)行規(guī)范，同時(shí)按項(xiàng)目部的具體要求進(jìn)行施工?！　〖追剑ㄉw章）：　　乙方（蓋章）：　　簽訂時(shí)間：承攬合同模板10　　甲方：　　乙方：住址：　　身份證號(hào)碼：　　甲方承建的成都富園物流商業(yè)中心工程，經(jīng)協(xié)商甲方同意將該工程的磚砌體工程勞務(wù)分包給乙方施工，并就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：　　一、工程概況：　　框架結(jié)構(gòu)，層數(shù)：四層，總高度：40米，建筑面積約? 90000?平方米。2在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。4向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。2?！　??！　?。4協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。1?！　?。5其它事項(xiàng)　　合同雙方責(zé)任　　4。3工程結(jié)算付款　　本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣（rmb）。1付款　　合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣（rmb）。　　委 托 方　　單位名稱(蓋章)　　法定代表人：　　承 攬 方　　單位名稱(蓋章)　　法定代表人：承攬合同模板8　　合同編號(hào)：　　委托方：（以下稱甲方）　　承接方：（以下稱乙方）　　簽約地點(diǎn)：　　施工地點(diǎn)：　　簽約時(shí)間：年月日　　合同內(nèi)容　　本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是：　?。ㄏ到y(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”）　　合同金額　　2?！　?. 向 地人民法院起訴?！　?其它違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行?！　?廣告費(fèi)　　 支付方法及時(shí)間：　　 承攬方必須開(kāi)具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費(fèi)。　　雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁?！　∫曳缴米圆鸶脑薪ㄖ兄亟Y(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由　　乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任?！　×?、工程款付款方式如下表：　　付款時(shí)間　　付款百分比　　金額　　合同簽訂后開(kāi)工前二至五天　　50%　　施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)　　40%　　竣工驗(yàn)收一個(gè)月后　　10%　　七、違約責(zé)任：　　由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)?！　?，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線?！　∈┕て陂g仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件?！　∪?、甲方工作　　開(kāi)工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作?！　　！　?3)承包人包工、發(fā)包人包料?！　。篲_________________________________ ?！　?在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工?！　?負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)?！　?安排好貨物在工地的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施?！　?工程結(jié)算付款　　本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣 (rmb)?！　”緟f(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。（注：付款期限不超過(guò)每個(gè)月的5號(hào)，逾期造成人員不穩(wěn)定或其它損失由甲方承擔(dān)。　　按甲方要求的進(jìn)度節(jié)點(diǎn)完成施工內(nèi)容，確保工程工期。　　甲方提供相關(guān)施工圖紙四套，并進(jìn)行技術(shù)交底?！　∷姽こ邪鼉?nèi)容：116樓的水電安裝施工包括現(xiàn)場(chǎng)施工用電管理，外墻落水管的安裝，承包單價(jià)。）　　木工承包內(nèi)容：116樓的施工內(nèi)容包括模板的支拆，內(nèi)滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料，承包單價(jià)126元/m2 (建筑面積)。　　定作方：________________________　　代表人：________________________　　____年____月____日　　承攬方：________________________　　代表人：________________________　　____年____月____承攬合同模板3　　加工定作承攬合同。　　第十四條不可抗力　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失?！　〉谑龡l定作方的違約責(zé)任　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失?！　“恕⒂捎诒９懿簧浦率苟ㄗ鞣教峁┑脑牧?、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失?！　∥唇?jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收?！　∪?、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限?！　〉谖鍡l價(jià)款或酬金　　價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定?！　〉谒臈l技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法　　,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)?！　?.（用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。　　本合同自20xx年_ _月_日簽定之日起生效。房屋四周要進(jìn)行雨水排除的處理,待工程全部結(jié)束后,甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收?！　∪①|(zhì)量要求:　　工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。　　二、費(fèi)用結(jié)算　　房屋建設(shè)采用費(fèi)用包干的方式。房屋主體結(jié)構(gòu)施工必須于20xx年6月10日前完工。承攬合同模板(15篇)承攬合同模板1　　甲方:　　乙方:　　甲乙雙方按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結(jié)合房屋建設(shè)的實(shí)際情況,經(jīng)過(guò)協(xié)商,自愿達(dá)成如下協(xié)議?！　∫曳桨凑占追降膱D紙保質(zhì)保期來(lái)進(jìn)行施工，工程從20xx年月日開(kāi)始動(dòng)工,至20xx年月日竣工。　　房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負(fù)責(zé)?！　、谌抗こ掏旯ず?經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,付清工程的余下款項(xiàng)。陰陽(yáng)角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行?！　∥濉⑿枰f(shuō)明：　　本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨?！　。ㄌ幔┰牧系任锲啡掌谟?jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。　　、圖紙等。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明?！　〉谄邨l交貨的時(shí)間和地點(diǎn)　?。ㄌ幔┒ㄗ魑锲谙迲?yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行?！　《?、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等）,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金?！　∑?、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人）,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。　　四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用?！　”竞贤疽皇蕉?定作方和承攬方各執(zhí)一份；