園林景觀施工通用版合同-全文預(yù)覽
【正文】 應(yīng)按設(shè)計(jì)要求對(duì)材料自行采購，涉及裝飾及燈具材料需經(jīng)甲方認(rèn)定后方可采購。：植物管護(hù)移交時(shí)按行規(guī)達(dá)到95%的成活率。，雙方按合同第三條第第3 款辦理結(jié)算,結(jié)算后一個(gè)月內(nèi)甲方向乙方付至結(jié)算總額的95%,余結(jié)算總額的5%作為保修金,保修期滿后甲方付清余款。第三條 工程合同價(jià)款及支付方式 元,本工程暫定造價(jià)50元 (具體單價(jià)詳見清單) 。(一)如遇下列原因工期順延：。園林景觀施工合同范文1發(fā)包方： (以下簡稱甲方)承包方： (以下簡稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，簽訂本合同，以資雙方共同遵守。簽訂園林景觀施工合同需要注意什么呢以下是我為大家整理的園林景觀施工合同范文，歡迎參考閱讀。第二條工期本工程工期為60 天，自甲方出具的開工書面通知書要求開工之日( 現(xiàn)場具備開工條件)開始計(jì)算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延誤，工期順延。 小時(shí)遇雨和停水、停電。2. 若未能通過竣工驗(yàn)收，雙方應(yīng)確定整改方式及時(shí)間，再次驗(yàn)收程序同上。,甲方支付乙方工程預(yù)付款100000 元整。其中植物?；钇赺_______年，工程部分保修期為________年。(二)乙方責(zé)任：，結(jié)合有關(guān)規(guī)范組織施工。第七條 甲、乙雙方現(xiàn)場代表及責(zé)任：甲方代表作為現(xiàn)場簽證代表。、緩建或由于設(shè)計(jì)變更造成的停工，應(yīng)采取措施補(bǔ)救或減少損失，同時(shí)賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機(jī)械設(shè)備調(diào)運(yùn)等實(shí)際損失。協(xié)商無果，雙方約定向施工所在地人民法院起訴。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________________年____月____日________年____月____日?qǐng)@林景觀施工合同范文2甲方(發(fā)包方)： (以下簡稱甲方)乙方(承包方)： (以下簡稱乙方)依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)，增強(qiáng)雙方責(zé)任感，確保工程的順利完工，雙方在平等、自愿、公平、協(xié)調(diào)一致的基礎(chǔ)上訂立本合同，條款如下：一、工程概況工程名稱： 工程地點(diǎn)： 工程內(nèi)容： 設(shè)計(jì)施工圖紙所包含的所有內(nèi)容二、工程合同價(jià)款： 本工程合同造價(jià)為人民幣 元，即人民幣 元整。四、工期本工程工期為：________年____月____日至________年____月____日綠化工程養(yǎng)護(hù)期為：________年____月____日至________年____月____日。六、本合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，所達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
外語相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1