園林景觀施工合同(標(biāo)準(zhǔn)版)-全文預(yù)覽
【正文】 每月支付完成產(chǎn)值的______%。 本造價(jià)內(nèi)含兩年養(yǎng)護(hù)費(fèi)用。 第十一條本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。 ，每超一日，按合同總額的5向乙方支付逾期違約金。 ：乙方代表作為接受甲方書面通知的代表 第八條 材料的認(rèn)定及采購(gòu) 1. 乙方應(yīng)按設(shè)計(jì)要求對(duì)材料自行采購(gòu)，涉及裝飾及燈具材料需經(jīng)甲方認(rèn)定后方可采購(gòu)。 。 。 ：植物管護(hù)移交時(shí)按行規(guī)達(dá)到95%的成活率。 日內(nèi)，雙方按合同第三條第第3 款辦理結(jié)算,結(jié)算后一個(gè)月內(nèi)甲方向乙方付至結(jié)算總額的95%,余結(jié)算總額的5%作為保修金,保修期滿后甲方付清余款。 第三條 工程合同價(jià)款及支付方式 元,本工程暫定造價(jià)520000元 (具體單價(jià)詳見清單) 。 。 (一)如遇下列原因工期順延： 。 園林景觀施工合同范文1 發(fā)包方： (以下簡(jiǎn)稱甲方) 承包方： (以下簡(jiǎn)稱乙方) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，簽訂本合同，以資雙方共同遵守。簽訂園林景觀施工合同需要注意什么呢以下是我為大家整理的園林景觀施工合同范文，歡迎參考閱讀。 第二條工期 本工程工期為60 天，自甲方出具的開工書面通知書要求開工之日( 現(xiàn)場(chǎng)具備開工條件)開始計(jì)算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延誤，工期順延。 小時(shí)遇雨和停水、停電。 2. 若未能通過竣工驗(yàn)收，雙方應(yīng)確定整改方式及時(shí)間，再次驗(yàn)收程序同上。 日內(nèi),甲方支付乙方工程預(yù)付款100000 元整。其中植物?；钇谝荒?，工程部分保修期為一年。 。 (二)乙方責(zé)任： ，結(jié)合有關(guān)規(guī)范組織施工。 第七條 甲、乙雙方現(xiàn)場(chǎng)代表及責(zé)任 ：甲方代表作為現(xiàn)場(chǎng)簽證代表。 、緩建或由于設(shè)計(jì)變更造成的停工，應(yīng)采取措施補(bǔ)救或減少損失，同時(shí)賠償乙方因此而造成的停工、窩工、返工的機(jī)械設(shè)備調(diào)運(yùn)等實(shí)際損失。協(xié)商無果，雙方約定向施工所在地人民法院起訴。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 園林景觀施工合同范文2 甲方(發(fā)包方)： (以下簡(jiǎn)稱甲方) 乙方(承包方)： (以下簡(jiǎn)稱乙方) 依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)，增強(qiáng)雙方責(zé)任感，確保工程的順利完工，雙方在平等、自愿、公平、協(xié)調(diào)一致的基礎(chǔ)上訂立本合同，條款如下： 一、工程概況 工程名稱： 工程地點(diǎn)： 工程內(nèi)容：
語文相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1