住宅室內(nèi)裝飾裝修施工合同范本-全文預(yù)覽
【正文】 解決：
（1）提交大連仲裁委員會(huì)仲裁；
（2）依法向工程所在地人民法院起訴。
，承包人擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由承包人負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。每停工或窩工一天，發(fā)包人支付給承包人_________元。
，雙方簽字，三日內(nèi)由發(fā)包人向承包人結(jié)清工程尾款。
，雙方均應(yīng)及時(shí)辦理變更洽商簽證，方能進(jìn)行該項(xiàng)目施工并以此為依據(jù)相應(yīng)變更價(jià)款及工期。
。
，要嚴(yán)格遵守施工安全操作規(guī)程，按照規(guī)定采取必要的安全防護(hù)和消防措施，不得擅自動(dòng)用明火和進(jìn)行焊接作業(yè)，保證作業(yè)人員和周圍住房及財(cái)產(chǎn)的安全。
、設(shè)備應(yīng)按照設(shè)計(jì)、規(guī)范和樣品要求采購(gòu)工程需要的材料，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。
，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。對(duì)房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。如確實(shí)需要拆改原建筑主體和承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線（水、電、暖氣、煤氣管道），負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理審批手續(xù)。
（2）由承包人設(shè)計(jì)施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份（費(fèi)用包含在合同價(jià)款內(nèi)）。包干風(fēng)險(xiǎn)包括_________.
（2）采用可調(diào)價(jià)格：按照國(guó)家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià)，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。
：_________
：雙方商定采取下列第_________種承包方式：
（1）承包人包工包全部材料；
（2）承
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1