建筑工程施工補(bǔ)充協(xié)議(格式)(文件)
【正文】 它與工程結(jié)算有關(guān)的有效文件。發(fā)包人應(yīng)在承包人提供結(jié)算書 45 天內(nèi)進(jìn)行核實(shí)，給予確認(rèn)或者提出修改意見；如發(fā)包人在 45 天內(nèi)未能審核完畢，應(yīng)書面通知承包人商議結(jié)算完成時(shí)間，承包人應(yīng)予配合；如承包人有異議，結(jié)算完成時(shí)間應(yīng)為承包人提供結(jié)算書后 90 天。 保修期自竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)。該 問題 的 修理、返工、改建 費(fèi)用由造價(jià)工程師核實(shí)， 承包人應(yīng)支付該 筆費(fèi)用 。 每逾期一天，承包人按合同總價(jià) 的千 分之 一 支付違約金給發(fā)包人。 如承包人將主體結(jié)構(gòu)工程擅自轉(zhuǎn)包或分包的， 承包人 承擔(dān)違約責(zé)任 ： 發(fā)包人有權(quán)解除合同，并追究 因 承包人違約 而造成的經(jīng)濟(jì)損失 。 爭(zhēng)議 ，在履行合同過程中產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)： （ 1）請(qǐng) 當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門 調(diào)解； （ 2） 調(diào)解不成的，雙方約定 向 工程所在地 人民法院提起訴訟。 不可抗力 ： 除本補(bǔ)充協(xié)議另有約定外 按通用條款執(zhí)行。 履約保證金 本協(xié)議工程履約保證金為人民幣 萬元（ ￥ 元 ），自簽訂本協(xié)議時(shí)，由 承包人支付給 發(fā)包人 。 合同份數(shù) 10 ，雙方各執(zhí)一份。 《建設(shè)工程施工合同》與本補(bǔ)充協(xié)議不一致的，以本補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。每缺少一天，發(fā)包人將按照不履行實(shí)質(zhì)合同從履約保證金中扣罰 3000元 /天；承包人書面確定的項(xiàng)目 經(jīng)理 駐工地現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間不少 于 26 天，每缺少一天，發(fā)包人將按照不履行實(shí)質(zhì)合同內(nèi)容從履約保證金中扣罰 1000元 /天； 。承包人違反協(xié)議約定，需支付違約金或罰款時(shí)， 發(fā)包人可從履約保證金中扣減。 發(fā)包人委托承包人辦理的保險(xiǎn)事項(xiàng)： 無。若承包人將施工勞務(wù)作業(yè)等非主體結(jié)構(gòu)工程分包，須經(jīng)得發(fā)包人同意。 若因 承包人 的原因致使本工程質(zhì)量不合格 或不符合約定的質(zhì)量要求 的， 發(fā)包人 有權(quán)要求 承包人 在 發(fā)包人 規(guī)定的合理期限內(nèi)無償返工或改建，由此造成的一切損失由 承包人 承擔(dān)。因承包人原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人承擔(dān)違約責(zé)任 ： 承包人必須承擔(dān)因此以產(chǎn)生的所有責(zé)任和 發(fā)包人的所有 經(jīng)濟(jì)損失。 通用條款第 款約定發(fā)包人違約應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任： 如發(fā)包人在進(jìn)度款申請(qǐng)審核完畢，并且承包人根據(jù)審核結(jié)果提交了相應(yīng)的票 據(jù) 后 三十 天仍不支付工程款，承包人有權(quán)從第三十一 天起停工，停工期間的損失由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。 （ 四 ）在質(zhì)量保修期內(nèi)， 發(fā)包人 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量 問題 的，應(yīng)及時(shí)通知 承包人修理或返工、改建 ，承包人 應(yīng)在收到通知后的 7天內(nèi)派人 無償修理或返工、改建 ；發(fā)生緊急搶修事故的， 承包人應(yīng)在接到通知后立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修。因質(zhì)量問題造成人員傷害或產(chǎn)生不良的社會(huì)影響， 承包人 承擔(dān)全部責(zé)任，賠償經(jīng)濟(jì)損失。 ，有下列情況之一者，不辦結(jié)算： （ 1） 結(jié)算書不符合辦理竣工結(jié)算要求； （ 2） 沒有《質(zhì)量保證書》、《工程保修 承諾 書》。 十四 、竣 工驗(yàn)收與結(jié)算 7 竣工驗(yàn)收 ： 竣工驗(yàn)收通過后，結(jié)算完成前提供 4套竣工圖 給建設(shè)單位 。 （ 10） 本工程所有砌體工程采用粘土磚。否則，按承包人違約論處。并且每發(fā)現(xiàn)一次，罰款 10000元。 （ 4） 對(duì)于指定材料，發(fā)包人僅指定材料的品牌或生產(chǎn)廠家，不指定 采購 點(diǎn)。 十二 、材料設(shè)備供應(yīng) 承包人采購材料設(shè)備 ： （ 1） 對(duì)于 本補(bǔ)充協(xié)議 附件中指定的材料或工藝，承包人必須遵照?qǐng)?zhí)行。 ： 工程變更 。 ，所有稅金由承包人承擔(dān)。 承包人做好施工現(xiàn)場(chǎng)的防火防盜工作。 承包人對(duì)全體施工人員進(jìn)行安全教育，設(shè)立專職安全檢查員，檢查、發(fā)現(xiàn)、消除各種隱患，確保人身安全和財(cái)產(chǎn)不受損失，對(duì)特殊工種進(jìn)行培訓(xùn)，做到持證上崗。 ，承包人 先 進(jìn)行自檢， 然后向監(jiān)理工程師 通知包括隱蔽和中間驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)。 ，發(fā)包人有權(quán) 拒付剩余工程款 ， 待承包人 修理、返工或改建達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn) 后，發(fā)包人才支付剩余的工程款 。 工程施工過程中， 承包人 延誤進(jìn)度工期累計(jì)達(dá) 30 天，發(fā)包人有權(quán)解除合同， 并追究承包人的違約責(zé)任。 工期延誤 他情況： 雨水天不作工期順延； 承包人本月 的實(shí)際施工 進(jìn)度不能達(dá)到該月進(jìn)度計(jì)劃 （ 即第八條第 1項(xiàng)所 確定的進(jìn)度計(jì)劃， 下同） 的 70%時(shí)，發(fā)包人將暫不予支付該月施工進(jìn)度款
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1