【正文】 門簽發(fā)戳記日期為準。不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任。未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失。變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分。無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。協(xié)商不成按項處理：。合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。七、雙方約定的其它條款：________________八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。十二、本合同簽訂日期：________年________月________日定作方：________________代表：__________________開戶銀行：______________帳號：__________________承攬方：________________代表：__________________開戶銀行：______________帳號：_________________________年______月_____日承攬加工合同篇十六訂立合同雙方：承攬方： 木具廠 以下簡稱甲方 定作方： 百貨公司 以下簡稱乙方甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.第一條 加工成品第二條 加工成品質量要求：一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫。每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，由甲方負責.第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款 元(大寫 元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.第十二條 甲方的違約責任一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價。在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.第十五條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決。使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收)。③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。第九條乙方違約責任①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金。①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲_____委員會_____。②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任。，由甲方賠償損失。第九條 乙方的違約責任、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。，應當賠償甲方因此造成的損失。，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。第十一條 保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密予以保密。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。第十四條 爭議的處理。第十五條 解釋本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。有效期為_________年，自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日。一、合同組成及內容 本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。二、加工成品 定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品，可批量生產之外的產品，雙方另行協(xié)商。本合同未盡事宜經雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。合同副本_________份，送_________留存一份。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：提交_________仲裁委員會仲裁。，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十條 聲明及保證甲方：，有權簽署并有能力履行本合同。，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。第七條 乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元。第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費定作物名稱：_________型號：_________規(guī)格：_________質量要求：_________計量單位：_________數(shù)量：_________加工費：_________單位總價：_________第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。第十一條附則①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。第八條甲方違約責任①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金。第七條結算方式、期限及安裝費用①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。第四條驗收標準和方法①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質)制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理。玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù).第三條 原材料由甲方提供.第四條 ，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方。十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。甲方：____________紡織器材廠法定代表人：(蓋章)________地址：______________________銀行帳號：__________________乙方：________________電鍍廠法定代表人：(蓋章)________地址：______________________銀行帳號：__________________________年________月______日承攬加工合同篇十五定作方：_______________(簡稱甲方)營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________承攬方：_______________(簡稱乙方)營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________根據(jù)《加工承攬合同條例》有關規(guī)定，經雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：品名或項目規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額：仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質量：________________________三、履行的期限、地點和方式：_________________________四、驗收標準和方法：_________________________五、結算方式：_________________________六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。：____________________。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金。未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理。雙方另有約定的，按約定的方法計算。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。甲方：____________乙方：____________單位名稱：________單位名稱：________承攬加工合同篇十三承攬方：____________________________________定作方：____________________________________定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，