建筑分包合同糾紛建筑分包合同糾紛管轄(3篇)(文件)
【正文】 日開工，________年____月____日竣工。第三條 工程質(zhì)量甲方根據(jù)國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行技術(shù)交底和組織驗(yàn)收，乙方按照施工圖紙和說明書要求，精心組織施工，保證工程質(zhì)量，如質(zhì)量不合標(biāo)準(zhǔn)，必須返工修理，其工料費(fèi)損失，由乙方承擔(dān)；如工程質(zhì)量低劣又無法挽救的，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)賠償全部工料損失。第五條 生活管理一、乙方工人進(jìn)場(chǎng)后，食宿問題由甲方提供住宿條件及主要炊事用具(大鍋、籠屜、吹風(fēng)機(jī)、大面板)由乙方保管，如有損壞丟失照價(jià)賠償。實(shí)行單方平方米人工費(fèi)包干，每平方米____ 元。三、單項(xiàng)分包石、土方工程的每預(yù)算工日為________元。七、冬季施工期間(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。乙方施工中用料浪費(fèi)及不合理的超出限額部分，由乙方負(fù)擔(dān)。三、對(duì)甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的機(jī)具，乙方應(yīng)認(rèn)真保管愛護(hù)，如有丟失損壞，乙方負(fù)責(zé)賠償。三、分包人員要保持相對(duì)穩(wěn)定，出入施工現(xiàn)場(chǎng)要佩戴工作標(biāo)志，不準(zhǔn)合同外人員出入現(xiàn)場(chǎng)和住宿。如乙方不經(jīng)甲方同意，單方解除合同時(shí)，應(yīng)由乙方賠償甲方因影響施工計(jì)劃造成的經(jīng)濟(jì)損失；如甲方中途解除合同，應(yīng)賠償乙方因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。解決不了的，可按以下第( )項(xiàng)解決：(1)向建筑物所在地經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，(2)向人民法院起訴。四、雙方商定的其他條款：1.2.第十二條 合同附件及有效期建筑分包合同糾紛 建筑分包合同糾紛管轄篇三原告：________________霍某，男，漢族,_______________年_______________月_______________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。法定代表人：_________________。事實(shí)與理由：________________________________年_______________月_______________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市________________有限公司在_______________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。________________年_______________月_______________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。為維護(hù)自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請(qǐng)法院支持原告全部訴訟請(qǐng)求。原告認(rèn)為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。《工程承攬責(zé)任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。判令被告二對(duì)被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任。被告一：________________李某，男，漢族,_______________年_______________月_______________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。其余副本，報(bào)送____ 備案。四、甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項(xiàng)，如拖欠不付，按銀行短期貸款利率，償付給對(duì)方逾期付款違約金。在施工過程中經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)不到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定，不能保證工程質(zhì)量，甲方有權(quán)終止合同，造成返工的損失，乙方應(yīng)予賠償。
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1