【正文】 業(yè)務員證號：　　開戶銀行：　　帳戶：有關承攬合同8　　承攬方：以下簡稱甲方　　定作方：以下簡稱乙方　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守?！　?，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的`依據(jù)。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)?！　〉谑畻l本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）?！　〉谑l甲方的違約責任　　1，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償?！　?，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。　　3，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失?！　〉谑臈l不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任?！　”竞贤皇轿宸?，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商?！　〗惶岫ㄗ魑锲谙迲敯凑蘸贤?guī)定履行。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。）　　第十二條承攬方的違約責任　　未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失?！　∮捎诒９懿簧浦率苟ㄗ鞣教峁┑脑牧?、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失?！　≡诔袛埛街谱鞯倪^程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失?！　〉谑臈l___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。　　定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）　　代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）　　地址：地址：　　電話：電話：　　開戶銀行：開戶銀行：　　帳號：帳號：　　____年___月___日訂有關承攬合同10　　委托方：___________（以下簡稱甲方）　　承運方：___________　　運輸車輛：___________（以下簡稱乙方）　　甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經(jīng)過共同協(xié)商，達成以下協(xié)議，以便雙方共同遵守。對不服從調(diào)度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費?！　〉诹鶙l：乙方的運費：原木運輸按____元m3公里，枝椏材____元/噸公里，其中個體民營車輛運輸單價中含管理費（養(yǎng)路費、運輸管理費）____元/ m3，枝椏材____元/噸?！　〉诰艞l：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規(guī)定的承運范圍及要求執(zhí)行，對超出規(guī)定范圍的，甲方有權進行處罰。（發(fā)包方可委托承包方做“三通一平”工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行）　　按協(xié)議分工，開工前______天發(fā)包方辦好材料供應并交承包方簽認?！　【幹剖┕そM織設計和施工形象進度表?！　”ＷC施工質(zhì)量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行?！　〕邪綉斠宰约旱脑O備、技術和勞力，完成安裝任務，未經(jīng)發(fā)包方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。　　第十一條 附表及其他具有合同效力的文件。　　第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。　　一、承攬期限　　本合同自 年 月 日起至 年 月 日止，合同期滿自行終止。其中，月度保潔費用為 元?！　∠蛞曳教峁┕ぷ髦兴璧乃?、電供應?！　〖追讲坏靡笠曳絾T工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作；否則，所產(chǎn)生的責任由甲方承擔?！　∫曳綉鞔_專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監(jiān)督與指導，以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。　　七、合同的變更或解除　　本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內(nèi)容或解除合同?！　〖追綄σ曳铰男泻贤闆r進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同?！　「郊汗ぷ鞣秶肮ぷ鳂藴省　〖追剑ㄉw章）： 乙方（蓋章）：　　法定代表人 法定代表人　　或委托代理人： 或委托代理人：　　年 月 日 年 月 日　　簽訂地點：— 39 —此文檔下載后，可根據(jù)您的需要隨意編輯修改，歡迎您下載使用。　　本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴?！　“?、違約責任　　合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。　　乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經(jīng)雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。　　甲方有權對乙方服務人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查?！　∥?、付款方式　　乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方 于次月 日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。　　三、承攬方式　　乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用?！　〉谑l違約責任：______________________________　　第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：　　提交 ________________仲裁委員會仲裁；　　依法向人民法院起訴。材料的檢驗方法：______________________________　　第六條定作人允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成?！　『贤诼男羞^程中發(fā)生爭議時，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決?！　〕邪皆谕瓿砂惭b工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，發(fā)包方不承擔賠償責任。　　按施工圖負責組織施工，按期竣工?！　“磪f(xié)議負責按期撥款?！　〉谑畻l：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份?！　〉谄邨l：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。在木材運輸過程中發(fā)生事故造成損害的，由乙方承擔責任?！　〉诙l：甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運輸?！　”竞贤訽_年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力?！　o故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款?！　∥窗春贤?guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失?！　∩米哉{(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。　　未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。承