20xx建筑工程施工合同書(文件)
【正文】 施工合同如有不同，以正式建設工程施工合同為準。
，如因乙方欠付任何第三人債務，被起訴并導致甲方作為共同被告，或依法保全甲方對乙方的責權或因乙方的任何原因導致甲方接受人民法院或仲裁機構的協(xié)助執(zhí)行或財產保全通知的，除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協(xié)助執(zhí)行材料后10日內全額自行償還拖欠債務，并協(xié)調撤回起訴或撤銷保全或協(xié)議執(zhí)行義務，或在10日內按權利人起訴額度向甲方提供保證金，否則，將視同乙方資產及信譽惡化且將嚴重影響本合同的正常履行，甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責任。如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期，甲方有權責令乙方撤場，解除本協(xié)議并承擔因延期造成的一切法律責任。
，乙方必須根據甲方要求及質量標準采購工程材料。
，甲方有權直令施工單位出場并終止合同，按乙方已完成的合同范圍內的實際工程量并執(zhí)行河北省2019定額基價進行結算(材料價格調整執(zhí)行第四條款第二條)，由乙方承擔全部違約責任。
，負責協(xié)調各方關系并代表甲方對施工圖設計、工程質量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質量的確認等進行全面管理，履行合同約定的內容。工程定位放線由規(guī)劃局負責的部分。經驗收合格后，方可進場使用。
、工程洽商發(fā)生后一個月內因乙方責任不辦理簽字手續(xù)將不增加價款調整(如果屬于減項則調減工程價款)。工程逾期，但材料價格上漲時，以批準的工程計劃規(guī)定的完成時間的價格為調差依據。采用經甲方確認的市場價格調整(輔材及周轉、攤銷材料不做調整)：機械費、人工費、措施費項目按定額規(guī)定計算并調整。
剩余工程結算款的5%作為工程質量保修金，自驗收合格之日起滿一年十五日內支付質量保證金總額的60%，滿兩年十五日內支付至質量保證金總額的80
合同協(xié)議相關推薦
鄂ICP備17016276號-1